2024年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试历年考试题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格

2、SDH设备的光接收机灵敏度是指误码率达到（）时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D

3、微波收、发信机主要用于()。A.中频和微波信号间的变换B.不同接口速率数据流的复用C.交叉连接D.中频调制解调

4、路由复测小组由()单位组织。A.施工B.监理C.设计D.建设

5、通信设备的迁装、换装及电路割接工作由()负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位

6、光缆直埋线路工程中，标石符号（）表示接头标石。A.B.C.D.

7、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网

8、光纤中存在色散会导致（）。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度变大D.幅度变小

9、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm×900mmB.75mm×900mmC.85mm×900mmD.95mm×900mm

10、在电缆中，五类4对非屏蔽双绞线电缆随着频率增大（）。A.传输衰减增大,近端串音衰减增大B.传输衰减增大,近端串音衰减减小C.传输衰减减小,近端串音衰减增大D.传输衰减减小,近端串音衰减减小

11、在通信管道工程中，人孔位置不应该选择在（）。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上

12、在太阳能供电系统中，()抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池

13、由直流电源供电时，通信设备电源端子直流电源杂音应小于（）。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV

14、电信设备底部应与地面加固，对于()的抗震设防，设备应与楼板可靠联结。A.6度及6度以上B.7度及7度以上C.8度及8度以上D.9度及9度以上

15、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实

16、执行一般程序的通信行政处罚案件经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过()日。A.30B.60C.90D.120

17、我国在数字同步网的()节点设BITS，并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。A.第一、二级B.第二、三级C.第二、三、四级D.第一、二、三级

18、有线电视干线如利用照明线电杆架设时，应距离电源线()m以上。A.1B.1.5C.2D.2.5

19、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位

20、在微波通信系统中，不属于分路系统的有（）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换

21、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致（）。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量

22、光分插复用器（OADM）可在光域直接实现()功能。A.上下波道B.交叉连接C.网络恢复D.波长转换

23、3G移动通信系统在不同环境下能提供的速度是：车速环境144kbit／s，步行环境()kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024

24、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655

25、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术

26、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理

27、4G移动系统网络结构可分为三层：物理网络层、中间环境层和()。A.接入网络层B.多媒体业务层C.应用网络层D.网络选择层

28、网络优化中系统参数调整的内容很多，从BSS侧来看，不包括的是()。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置

29、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN

30、功率因数、效率和设备噪声是（）设备的指标。A.交流配电B.直流配电C.直流一直流转换D.开关整流

31、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准

32、PTN网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制

33、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用（）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。A.光缆B.市话电缆C.同轴电缆D.对称电缆

34、为保持电信网正常运行和服务，对其进行有效的管理所建立的软、硬件系统和组织体系的总称，是现代电信网运行的支撑系统之一，是一个综合的、智能的、标准化的()。A.电信服务系统B.电信管理系统C.电信组织系统D.电信传输系统

35、人耳对()的声音感觉最灵敏。A.2000～3000HzB.2000～5000HzC.3000～5000HzD.3000～6000Hz

36、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。A.光纤线路衰减系数(dB／km)及传输长度测试B.光纤通道总衰减测试C.光纤后向散射曲线测试D.偏振模色散PMD测试

37、SDH设备的光接收机灵敏度是指误码率达到（）时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.10-12B.10-10C.10-8D.10-6

38、下列关于架设吊线说法错误的是（）。A.按先下后上、先易后难的原则确定吊线的方位，一条吊线必须在杆路的同一侧，不能左右跳B.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的5%且小于10%时，应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置C.同一杆路架设两层吊线时，同侧两层吊线间距应400mm，两侧上下交替安装时，两侧的层间垂直距离应为200mmD.吊线在终端杆及角深大于25m的角杆上，应做终结

39、防洪标准等级为Ⅰ级的通信局站是()。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站

40、关于气吹敷缆，说法错误的是（）。A.管道在吹缆前应进行保气及导通试验B.对端要有专人看护C.吹缆速度超过100m/min，会导致光缆扭曲增加，造成光缆扭伤D.平滑的管道，可以不加润剂

41、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC变换器

42、第二代移动通信系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA

43、建设栅格管通信管道时，正确的要求是（）。A.管道应铺设在混凝土基础上B.在栅格管群中，层与层之间应保持10mmC.管道的曲率半径不得小于6mD.接口处可涂抹专用胶水粘接插接套管

44、人耳能听到的声音频率为()Hz。A.20～20000B.100～20000C.10～20000D.200～20000

45、人(手)孔墙体与基础应垂直，垂直允许偏差最大为（）。A.±5mmB.±10mmC.±15mmD.20mm

46、安装天线时，垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5。，加固螺栓必须()。A.由左往右穿B.由右往左穿C.由上往下穿D.由下往上穿

47、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行

48、以下（）是5G低功耗大连接场景业务需求。A.工业控制B.大范围覆盖C.M2MD.互联网业务

49、ASON主要由控制平面、管理平面和()组成。A.信息平面B.传输平面C.信令平面D.传送平面

50、软交换是一种提供()功能的软件实体。A.业务提供B.呼叫控制C.承载D.传输二、多选题

51、距离地面35780km，运行周期24h的卫星是()。A.中地球轨道卫星B.移动轨道卫星C.高地球轨道卫星D.静止轨道卫星

52、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算

53、SDH设备的光接收机灵敏度是指误码率达到（）时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D

54、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经()盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商

55、在工程建设中发现地下文物，应立即停止施工，并负责保护好现场，同时应报告()。A.上一级文化行政管理部门B.当地人民政府C.省级文化行政管理部门D.当地文化行政管理部门

56、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续

57、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X

58、通信局(站)的接地系统必须采用()的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。A.单独接地B.联合接地C.分类接地D.混合接地

59、环形结构的计算机网络一般用于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网

60、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四

61、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm×900mmB.75mm×900mmC.85mm×900mmD.95mm×900mm

62、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50％B.98％C.100％D.99％

63、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电

64、IPv6中IP地址的长度比IPv4多（）倍。A.2128B.264C.232D.296

65、广播电视中心机房布线时，应将()布放在走线架中间。A.音频线B.视频线C.电源线D.控制线

66、第二代移动电话系统的体制有()。A.AMPSB.CDMAC.TACSD.TD-SCDMA

67、下列属于路测时单站测试内容的是()。A.无线覆盖率B.掉线率C.服务质量D.切换成功率

68、广播电视卫星传输系统是由同步卫星和转发器、()、接收站和上行站组成。A.信号放大站B.变配电站C.节目交换站D.测控站

69、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性()，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K

70、通信工程公众照射限值要求：在一天24h内，任意连续()按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．02W／kg。A.2minB.4minC.6minD.8min

71、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m

72、WCDMA和CDMA2000的主要区别在于()。A.切换技术B.功率控制C.分集技术D.基站间同步

73、《通信建设工程安全生产操作规范》要求，焊接时，乙炔瓶()m内严禁存放易燃、易爆物质。A.2B.3C.5D.8

74、局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区；如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位()以上的地方。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2m

75、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180

76、对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.1°～1.5°B.1.5°～2°C.2°～2.5°D.25°～3°

77、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是()。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆

78、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码

79、VSAT网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络

80、CAT5电缆的最大衰减随传输信号频率的增高而（），近端串音衰减值随传输信号频率的增高而（）。A.增大，增大B.减小，增大C.增大，减小D.减小，减小

81、下列关于4GLTE工作模式的说法正确的是()A.LTEFDD根据业务不同调整上下行链路间转换点的频率B.ID-LTE具有上下信道一致性C.LTEFDD上下行工作于同一频率D.TD-LTE在支持非对称业务时，频谱的利用率大大提高

82、无人值守的移动通信基站，通常采用()为负载供电。A.一体化供电方式B.混合供电方式C.集中供电方式D.分散供电方式

83、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低

84、下列仪表中，不能用于光接收灵敏度和最小过载光功率测试的是（）。A.OTDRB.光功率计C.传输分析仪D.光可变衰减器

85、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2

86、安装600*300*2600机柜说法正确的是()A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内

87、在移动通信的（）阶段，核心网只有电路域。A.2GB.2.5GC.3GD.4G

88、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB

89、全塑电缆芯线接续必须采用()。A.气吹法B.牵引法C.压接法D.推进法

90、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实

91、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断

92、架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护

93、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的()用光时域反射仪（OTDR）测光纤的长度；A.扭绞系数B.折射率系数C.单位长度衰减系数D.后向散射信号强度

94、加工机架底座采用的是()角钢。A.50mm×85mm×6mmB.60mm×85mm×6mmC.60mm×75mm×6mmD.50mm×75mm×6mm

95、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗

96、通信网中常说的支撑网包括（）、同步网和管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网

97、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性()K，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3000B.3500C.3200D.4000

98、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用（）方式为负载供电。A.集中B.分散C.混合D.一体化

99、高层电信建筑高度大于()的电信建筑属于一类建筑。A.30mB.50mC.80mD.100m

100、下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是（）。A.输入抖动容限B.平均发送光功率C.输出抖动D.最小边模抑制比三、问答题

101、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。

102、2018年4月，A市某施工单位承接了一项PTN传输设备安装工程，包括50个基站新装设备及30个基站新装板卡，总投资1500万元；施工前编制了施工组织设计，明确了质量的管理目标施工过程如下：1、开工后，建设单位巡视现场的过程中发现，前期涉及存在不合理的地方，口头通知施工单位变更增加2项工作内容：第一项：2个基站的配套传输设备安装；第二项，新增3km光缆中继段的线路施工2、施工单位在进行某处基站新装板卡施工时，发现有个别单盘安装后指示灯显示不正常，项目经理要求采取措施确认故障原因；3、部分设备安装完毕后，发现存在测试不合格的现象；问题:1、具备什么样资质的施工单位可承揽此工程？2、施工组织设计除了质量的管理目标之外，还需包含哪些管理目标？3.施工单位是否可以拒绝建设单位提出的新增工程，并说明理由？如果施工单位计划全部接受上述新增工程，应在施工前做哪些工作；4.施工单位应如何做好板卡的安装工作；如何确认故障原因。

103、背景某项目部负责某本地网直埋光缆线路环网工程的施工，合同规定采用包工不包料的方式承包，工程的路由报建工作已由建设单位完成，工程定于4月15日开工，工期37天。工程包括三个中继段，A中继段长50km，B中继段长60km，C中继段长70km，三个中继段首尾相连构成一个环形网结构。项目部将三个中继段均分为两个作业组进行流水作业；每个中继段的作业组中，1组负责挖沟及障碍处理，2组负责放缆、回填及标石的埋设，各组的日进度均为2km；三个中继段的路由复测工作分别由TA、TB、TC三个作业组完成。光缆盘长为标准盘长2km。由于施工单位只能为项目部配备一套测试仪表及一台熔接设备，因此项目部安排三个中继段的接续测试工作均由D组负责完成。各中继段的竣工资料整理工作包含在施工过程中完成，不再单独安排时间编制。各组的工作量、完成时间以及需完成的工作见下表。2.问题(1)本工程的各项主要工作的顺序应如何排列?(2)说明光缆接头和成端制作两项工作的先后顺序。(3)说明本工程中项目部的工作分解步骤。(4)本工程项目部采用流水作业法是否合适?说明流水作业应具备的条件。(5)在考虑工序搭接的情况下，如果要求工期最短(时间按整天考虑)、费用最低，请绘制本工程包含放缆回填及埋设标石、路由复测、接续及测试、挖沟及障碍处理的横道图。(6)如果时间按整天考虑，各中继段的作业组正常施工，在考虑流水作业的情况下，针对A中继段画出双代号网络图(假设A中继段光缆接续测试需要6天)。(7)影响本工程进度的因素可能有哪些?(8)在施工过程中，项目部应如何控制工程进度?(9)如果进度延误，项目部应如何对工程进度进行调整?

104、背景某长途架空光缆线路工程地处山区，全长148km，合同规定施工单位负责除光缆、接头盒和尾纤以外的其他所有材料的采购。施工单位拿到施工图设计文件后，由于投标报价较低、费用紧张，未安排技术人员到现场核实施工图设计是否存在问题；一周后，设计单位受建设单位委托组织召开了设计会审会议，施工单位仅对设计图纸、施工图预算及工程中的配合工作提出了问题，监理单位也提出了自己的配合问题。设计单位将施工图设计会审的会议记录送交建设单位，并作出了修订设计。施工单位在施工前编制了施工组织设计，主要内容包括工程概况、施工组织结构、施工管理目标、施工方案、质量管理计划、安全管理计划、进度计划、成本计划、资源配备计划。为了降低工程成本，开工前施工单位在线路的中间位置租用了一处民房作为施工驻点，并采取了相应的安全措施。施工单位的技术人员针对施工安全、仰俯角辅助装置的制作及光缆接续工作要求等向全体作业人员进行了交底，工程按期开工。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位认为建设单位提供的接头盒已经进行了厂验，所以使用前没再对其进行检查，仅对光缆按照规范要求做了单盘检验。事件二：由于施工单位驻点的手机信号较差，建设单位多次无法与施工单位取得联系。事件三：路由复测时发现线路路由上有两处民房和一片树林。事件四：光缆接续时发现OTDR测试不准，导致监测结果有误。事件五：建设单位要求拉线采用另缠法制作，而施工单位是采用夹板法制作的。事件六：工程验收时发现所有拉线上的捆扎线(铁线)全部生锈。事件七：施工单位在设计会审会中提出的配合问题没有得到落实。4.问题(1)说明施工单位的现场准备工作存的问题。(2)说明施工单位的技术准备工作存在的问题。(3)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(4)建设单位委托设计单位主持召开设计会审会议是否妥当?为什么?

105、某大型施工单位承接了某运营商的一项利旧管道光缆线路和直埋线路工程,工作内容和持续时间见表5。项目部按照图5所示的施工工序关系编制了施工进度计划,但工期不能满足建设单位要求,监理单位要求重新编制进度计划。项目部与运营商确认后,根据工程特点和施工资源情况,采用流水作业方法优化进度计划,具体为:将B、C、F三类工作平均分为B1B2B3、C1C2C3、F1F2F3,每类工作各有一个队伍依次完成,工作全部完成后才开始G工作。此方案得到批准。施工中发生了以下事件：事件一:由于光纤测试仪表进场原因，E工作最早开始时间推迟9天。事件二:工程进行到第20天,因道路维修,光缆仓库发货受阻,停工2天。施工过程中，质量监督机构前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合；在直埋线路工程施工中，工程初验前,建设单位要求对光缆路由进行调整,需增设标石如下：标石B后增加1个监测标石B1,标石C后增加1个直线标石C1,标石E后增加1个接头标石E1,已埋设的标石标识见图1-2。问题1、列出图5中B、E、F表示的工作内容。2、计算未被批准的原计划工期。3、绘出优化后的双代号网络图。4、列出优化后的关键工作,并计算工期。5、分别分析事件一和事件二对工期造成的影响。6、项目监理常用的方法有哪些?7、画出标石B1、C1、E1的标识符号。

106、某施工单位承接架空线路全长120KM，分为三个中继段，采用G652光缆，项目部根据现场摸底报告、资源配置计划和施工定额，编制了进度计划，项目部在计划制定过程中进行工作分解，时间估算，责任分工和作业排序见表，并制定双代号网络图，部分网络图见图问题：1.指出进度计划编制依据的错误之处，并补全进度计划编制依据2.写出B、E、H、J、K的紧前工作和紧后工作。3.补充绘制完成双代号网络图。4.列出ACEHIM的六个时间参数。5.写出关键工作和计算总工期.6.中继段测试包含哪些项目.

107、背景某项目部负责南方某市话线路工程的施工，工程计划7月1日开工、9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的方式承包。项目部的人员构成情况见下表：本工程的施工组织设计中涉及安全管理的内容如下：(1)施工过程中应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程安全目标是无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具零破损。项目部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检查，排查安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员负责，面向主要施工人员进行交底。在工程施工过程中发生了以下事件：事件一：挖好的杆坑致使一名工人腿部受伤。事件二：过路口架设吊线时，吊线致使一名骑车的人摔伤。事件三：敷设架空电缆时，遇到吊线带电，致使一名施工人员从杆上摔落，轻伤。事件四：在人孔内接续时，便道上一行人跌落掉人人孔中，皮外伤。事件五：一名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕，经抢救及时脱险。事件六：管道内的电缆线间绝缘指标不达标。经过全体管理人员、施工人员的共同努力，工程按期完工交付。6.问题(1)说明本工程施工组织设计中有关安全管理的内容存在哪些问题?(2)项目部安全管理工作的范围还应增加哪些方面?(3)识别本工程的危险源。(4)项目部的人员是否都具有上岗资格?为什么?(5)指出项目部安全管理的工作疏漏之处。(6)说明本工程的安全技术交底工作的正确做法。(7)人(手)孔内作业时应注意哪些安全问题?

108、背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丟弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。

109、背景材料：某施工单位乙方与建设单位甲方签订了某工程施工总承包合同，合同约定，工期600天，工期每提前或拖后1天奖励或者罚款1万元；经甲方同意乙方将电梯和设备安装工程分包给具备资质的专业承包单位丙方，分包合同约定：分包工程进度必须满足施工进度总计划，施工进度奖惩约定与总承包合同的工期奖惩相同。乙方按时提交了施工网络计划，并得到批准。施工过程中发生了以下事件：事件1：7月25日至26日基础工程施工时，由于特为暴雨引起洪水突发，导致现场无法施工，基础工程专业队30名工人窝工，天气好转后：27日该专业队全员进行现场清理，所用机械持续闲置3个台班（台班费：800/台班），28日乙方安排基础作业队和机械修复被洪水冲坏的部分基础12m3(综合单价：480元/m3)。事件2：8月7日至10日主体结构施工时。”乙方租货的大模板未能及时进场，随后的8月9日至12日，工程所在地区供电中断）造成40名工人持续窝工6天，所用机械持续闲置6个台班（台班费：900元/台班）事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包队伍人员未能及时进场，造成施工时间延长8天。事件4：设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成丙方12名工人窝工3天，租赁的施工机械闲置3天（租货费600元/天），设备安装工程完工时间拖延3天。事件5：因甲方对室外装修设计的效果不满意，要求设计单位修改设计，致使图纸交付拖延，使室外装修作业推迟开工10天，窝工50个工日，租赁的施工机械闲置10天（租赁费700元/天）。事件6：应甲方要求，乙方在室内装修施工中，来取了加快施工的技术组织措施，便室内装修施工时间缩短了10天，技术组织措施直接费8万元。其余各项工作未出现导致作业时间和费用增加的情况。问题：1.从工期控制的角度看。该工程中的哪些工作是主要控制对象？2.乙方可否就上述修项事件向甲方提出工期和（或）费用索赔？请简要说明理由。3.丙方因制冷机组换货导致工人窝工和租赁设备闲置费用损失应由谁给于补偿？4.工期索赔多少天？实际工期为多少天？工期将（罚）款是多少？5.假设工程所在地人工费标准为50元/工日，窝工人工费补偿标准为30元/工日：机械闲置补偿标准为正常台班费的60%：承包商得到的费用索赔的多少钱？

110、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？

111、背景某通信运营商计划在某地建设移动系统试验网工程，委托只有设备入网资质的移动设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后，该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位，并委托施工单位进行基站站址工作，后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工，由于部分站点选择在民用建筑上，运营商工程管理人员数量有限，又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商做出了相应处罚。8.问题(1)本工程实施阶段的程序符合要求吗?简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。(2)本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适?为什么?简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。(3)指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。(4)本工程是否应进行招投标?为什么?(5)运营商委托施工单位进行站点选址，并负责相应的租用谈判是否合适，这些工作应由谁在什么时间完成?(6)本工程中有特殊验收指标吗?如果有的话，指出有哪些?(7)本工程中运营商的违规操作行为体现在哪些方面?

112、某大型施工单位承接了某运营商的一项管道光缆线路工程，工作内容和持续时间见表5。项目部按照图5所示的施工工序关系编制了施工进度计划，但工期不能满足建设单位要求。监理单位要求重新编制进度计划。项目部与运营商确认后，根据工程特点和施工资源情况，采用流水作业方法优化进度计划，具体为：将B、C、F三类工作平均分为B1B2B3、C1C2C3、F1F2F3，每类工作各有一个队伍依次完成，工作全部完成后才开始G工作，此方案得到批准。施工中发生了以下事件：事件一：由于光纤测试仪表进场原因，E工作最早开始时间推迟9天。事件二：工程进行到第20天，因道路维修，光缆仓库发货受阻，停工2天。问题：1.列出图5中B、E、F表示的工作内容。2.计算未被批准的原计划工期。3.绘出优化后的双代号网络图。4.列出优化后的关键工作，并计算工期。5.分别分析事件一和事件二对工期造成的影响。6.项目监理常用的方法有哪些？

113、背景某项目部负责南方某市话线路工程的施工，工程计划7月1日开工、9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的方式承包。项目部的人员构成情况见下表：本工程的施工组织设计中涉及安全管理的内容如下：(1)施工过程中应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程安全目标是无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具零破损。项目部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检查，排查安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员负责，面向主要施工人员进行交底。在工程施工过程中发生了以下事件：事件一：挖好的杆坑致使一名工人腿部受伤。事件二：过路口架设吊线时，吊线致使一名骑车的人摔伤。事件三：敷设架空电缆时，遇到吊线带电，致使一名施工人员从杆上摔落，轻伤。事件四：在人孔内接续时，便道上一行人跌落掉人人孔中，皮外伤。事件五：一名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕，经抢救及时脱险。事件六：管道内的电缆线间绝缘指标不达标。经过全体管理人员、施工人员的共同努力，工程按期完工交付。10.问题(1)说明本工程施工组织设计中有关安全管理的内容存在哪些问题?(2)项目部安全管理工作的范围还应增加哪些方面?(3)识别本工程的危险源。(4)项目部的人员是否都具有上岗资格?为什么?(5)指出项目部安全管理的工作疏漏之处。(6)说明本工程的安全技术交底工作的正确做法。(7)人(手)孔内作业时应注意哪些安全问题?

114、某施工单位承担一项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50m高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。【问题】11.指出至少5个安装天馈线的质量控制点。12.识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。13.说明本工程安全保护措施应包含的内容。14.说明接地系统作用及其接地系统室外部分包括的内容。

115、某施工单位承接了某运营商的设备割接工程。工程涉及到新旧设备替换，主设备和相关线缆材料由建设单位提供。设备测试阶段，出现部分指标不合格现象，经检查，发现不合格项目统计：施工完毕后，施工单位按照建设要求提交了竣工资料，其中竣工文件部分包括：工程说明、建筑安装工程量总表、设计变更和洽商记录、隐蔽工程/随工验收签证、开工报告、交（完）工报告、验收证书、交接书；竣工图纸部分按照要求加盖了竣工图章，监理单位审核过程中发现施工单位竣工文件资料缺失，予以退回重新提交。问题：1、设备割接的注意事项有哪些？2、绘制本工程质量不合格的排列表和排列图。3、对排列图中存在的问题进行分析。4、监理单位的做法是否正确？为什么？5、竣工图章的基本内容有哪些？

116、某传输网工程由光缆线路工程和设备安装工程两部分组成，线路部分包括直埋、架空、管道光缆，其中直埋光缆线路与季节性河流交越（其中施工时为无水季）；设备安装工程主要安装DWMW设备。合同约定：建设单位负责采购钢绞线、光缆和设备，办理过河手续及赔补费用。施工单位负责采购子管，水泥和砂石；工期90天。施工单位提交的初步施工进度网络计划得到建设单位的批准，如图所示：施工过程中发生了如下事件：事件一：开工后建设单位办理过河手续时，水利部门要求另选过河点。施工单位配合选址20个工日，人员误工40个工日。根据新的实施方案，施工单位增加费用7万元，本事件造成挖沟进度延迟7天；坡坎加固时间增加3天。事件二：钢绞线镀锌不合格，需重新采购，误工30个工日，进度延迟5天事件三：塑料子管壁厚不合格，需要更换，误工20个工日，进度延迟2天。事件四：光纤切割刀损坏，影响接续，误工10个工日，进度延迟2天事件五：部分坡坎强度不达标，需重新加固，增加40个工日，增加材料费9000元，进度延迟4天。事件六：施工单位增加了系统测试的人员和仪表，使测试工作提前5天完成问题：1、按最初计划，计算工期并列出关键工作。2、针对上述事件，分别回答施工单位是否能向建设单位提出索赔并说明理由。3、施工单位的补偿工期是多少天？计算最终工期比计划工期提前或者延后多少天？4、假定人工费综合工日单价为100元/日，误工费为50元/日，计算在工程结算时施工单位可得到的补偿费用。6、测试OUT指标，接受机的灵敏度的测试、最小边模抑制比、最大-20DB带宽分别需要的哪些仪表？

117、1背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的16.2折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的75％核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。17.问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。

118、某公司承担了一项通信基站设备安装工程，主要工作量包括120个宏站和240个微站设备安装。合同约定：4月1日开工，6月30日前完工；建设单位在7月10日前完成初验，10月15日前完成竣工验收。项目部根据以往工程经验，制订了进度计划和成本预算：(1)周六、日及节假日期间本项目正常施工，每周完成宏站10个、微站20个，计划4月1日正式开工，6月23日完工，工期为12周。(2)宏站的施工预算费用为6000元／站，微站的施工预算费用为3000元／站；管理预算费用为12000元／周。本工程如期开工。建设单位于4月5日向当地通信管理局提交了《通信建设工程质量监督申报表》，办理了质量监督申报手续。工程进行到第四周末和第八周末时的项目核算结果，见表1。工程最终于6月28日完工。建设单位于7月3日至8日组织了初验，经过试运行于10月11日至12日组织了终验，颁发了竣工验收证书，并于10月31日到当地通信管理局办理了竣工验收备案手续。【问题】18.分别计算第四周末和第八周末的计划工作预算费用BCWS、已完工作预算费用BC-WP、已完工作实际费用ACWP。19.分别计算第四周末和第八周末费用偏差CV、进度偏差SV。20.分析第四周末和第八周末进度与费用偏差情况并制定纠偏措施。21.建设单位的做法有哪些不妥之处?说明正确做法。22.建设单位办理竣工验收备案需提交哪些资料?23.高处作业有哪些安全防护要求?

119、某骨干光缆工程，业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定：除光缆以外的材料由施工单位提供，工期每提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间，并经业主同意。双代号网络工序关系如表：（1）因建设单位不能及时供应光缆，使B延误3天，E延误2天，G延误3天。（2）因挖掘机发生故障检修，使F延误2天，K延误2天，J延误1天。（3）因建设单位要求方案变更，使C延误3天。（4）因市电停电，使K延误1天。（5）安装单位在H施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使H施工缩短了4天。问题：1.找出关键工作？并计算计划工期？2.请计算B、E、G、I的六个时间参数。3.施工单位的上述5种情况是否可向业主提出工期索赔？可索赔工期为多少天？4.该工程的实际工期为多少天？5.安装单位得到的提前奖是多少？

120、【背景资料】A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。【问题】：（1）建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题？（2）B施工单位在本工程管理中存在哪些问题？应怎样做？（3）机架安装工作的质量控制点有哪些？（4）说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。四、问答题

121、某施工单位承接了一项通信线路施工工程，采用包工包料的承包方式。承包合同价为6240万元，另外规定：（1）工程预付款为合同总价的25%。（2）工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式按未付款月份平均收回。主要材料及构配件占总价款的60%。（3）除设计变更和其他不可抗力因素外，在工程最终结算时一次性扣除，合同总价不做调整。（4）工程保修金按相关规定计取，合同未规定保修期。工程约定2015年1月3日开工。开工经业主工程师代表签认的承包实际完成的建安工程量如下表：工程施工过程中，项目经理去库房检查，发现货物摆放混乱，没有详细的进出库记录。工程最终于2016年1月28日完成竣工验收。问题：1.本工程的预付款应为多少？预付款何时支付？2.本工程预付款应从哪个月开始起扣？3.第1月至7月合计以及8、9、10月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元？4.对于现场施工物资，项目部应如何管理？5.本工程的质量保修金为多少？何时归还施工单位？

122、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。因施工原因，造成部分施工工艺不合格，检查中发现如下问题：问题：画出排列图，并指出主要原因有哪些。

123、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】24.根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?25.本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?26.识别本工程的环境因素。27.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?

124、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的5.2折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了2套熔接机和2台OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？

125、2016年6月A施工单位中标一项传输设备安装工程，建安工程费100万元，其中材料费30万元，(建设单位提供)施工费为建安工程费扣除材料费的80％，最终合同款为5284万元，其中施工费56万元，安全生产费用0．84万元，合同工期为：2016年7月1日～2016年10月14日，未约定保修期，项目经理部编制的进度计划横道图如图1所示。工程如期进行，系统测试时发现一段光缆衰减过大，不能满足设备要求：建设单位于2016年9月1日决定增加一个中继站及10km管道光缆，仍由A施工单位施工，施工费按照招投标确定的打折比例结算。增加的设备由建设单位提供，材料由施工单位采购，设计单位修正了设计，增加了两个单向工程设计，主要费用预算如下：(1)中继站设备安装工程设备费50万元，建安费5万元，其中材料费29.5万元。(2)管道光缆工程建安费20万元，其中材料费15万元。A施工单位接受了中继站设备安装工程的施工任务，拒绝了管道光缆的施工任务，建设单位将管道光缆的任务另行委托给了B施工单位。本工程除以上变更之外，其他工作与原设计相同。工程最终于2016年10月9日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位，工程于2016年10月24日初验后进入试运行，2017年2月20日完成终验后于次日零时正式投入使用。【问题】30.根据横道图用直方图形式绘制，按周编制成本计划。31.根据横道图绘制计划时间—成本累计曲线。32.A单位拒绝管道光缆施工是否合理33.双方签约的合同价款534.84万元是否符合规定说明原因并写出计算过程。35.计算A施工单位的最后结算价款及本工程的保修金。36.建设单位应分别在何时完成A施工单位结算文件的审定和保修金外的工程款的支付

126、【背景资料】2013年9月，某施工单位中标一项本地传输网工程，预算建筑安装工程费140万元，其中材料费40万元，材料由建设单位采购，施工费按建筑安装工程费减材料费后的80％计取、安全生产费按规定计取。签订合同837.2万元，其中施工费80万元、安全生产费37.2万元。合同约定2013年10月18日开工，工期84日历天，合同未就保修期和质量保证金出明确约定。开工前，项目经理部编制了进度计划横道图，并依据本单位企业定额标注了每项工作的成本强度，如图2所示。开工后，建设单位提出了工程量变更，新增一个站点及相应光缆线路，并委托设计单位增加了相应的单项工程设计，预算建筑安装工程费8万元，其中材料费38.5万元。施工单位包工包料，施工费按中标折扣率计取。工程如期完工并完成终验，于2014年1月31日投入使用。【问题】39.以周为时间单位、以千元为成本单位，分别绘制本工程最初的成本计划直方图和时间一成本累积曲线。40.签订合同价款是否合理?说明原因，写出算式。41.建设单位提出的工程量变更是否合理?说明理由。42.列式计算本工程的竣工结算价款。43.本工程的质量保证金如何计取?何时结清?44.指出企业定额可运用于施工单位的哪些管理活动?

127、某施工企业承担了一项管道光缆线路工程，工程采用包工不包料的承包方式，施工合同总价款3000万元。合同于2017年2月15日签订完成，计划开工时间为2017年4月1日，完工时间为2017年11月15日，于2017年11月25日向建设单位提供了竣工验收资料和质量保修证书，建设单位扣除5%的保修金，未约定保修金退还时间。工程最终于2017年12月23日完成竣工验收，建设单位于2018年1月10日向通信管理部门提交了竣工备案资料。问题：1.该工程的预付款应支付多少？何时支付？2.建设单位应在什么时间完成竣工资料审查？3.建设单位应扣除多少保修金，何时退还？4.工程价款结算的依据有哪些？5.建设单位做法是否有不妥之处?并说明原因。6.施工单位提交的竣工文件应包括哪些内容？7.质量保修证书的内容有哪些？8.管道线路工程哪些部分需要进行随工验收？9.针对隐蔽部分验收施工单位应该怎么做？

128、图中箭线下方为正常持续时间和括号内最短持续时间，箭线上方括号内为压缩1天工期的费用，若同时压缩多个关键工作，则该多个关键工作的压缩费用取总和。合同工期要求15天，试对其进行工期优化。

129、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为10月10日至11月30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于12月20日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？

130、某DWDM传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要资源以及工作的工艺关系，见表1。本工程的资源配置为：最多能投入6人、各种仪表1套，工程计划工期42d。据此，项目经理经安排后绘出了双代号网络图，如图1所示。施工单位的资源成本，见表2(其他成本不计)。本工程在实施过程中发生了如下事件：?事件1：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了4人／d的工作量。事件2：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工5d。事件3：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误2d。【问题】?45.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。46.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。47.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求?简要说明理由并计算本工程可索赔的工期。48.本工程的系统测试项目包括哪些?

131、某施工单位承接一项机房设备安装工程含设备安装和线缆布放，施工单位将设备安装和线缆布放分包，并与分包单位签订分包合同。分包合同约定付款方式、双方责权利、工程变更和索赔处理方法合同工期10周，施工单位对分包单位前3周已完工作量进行分包费用偏差分析，截止第三周末检查完成工作量如下表施工单位对两项工作的费用绩效指数和进度绩效指数进行比对分析，就作业人员、施工机具及施工方法对分包单位提出建议。1.补充分包合同关键条款2.简述子架安装的基本要求3.分别计算BCWS01、BCWS024.分别计算BCWP01、BCWP025.分别计算CPI01、CPI02、SPI01、SPI026.分析费用、进度执行情况并对分包单位后续工作提出合理建议

132、某施工单位承接了一项线路工程，光缆进入市区后采用管道内方式敷设。管道内有积水。施工中有下列情况发生：1.作业人员在施工的人孔周围设置了井围，并有一人看守。2.作业人员把从人孔中抽出的污水直接排到公路上。3.作业人员打开人孔后，放好梯子下井，不久晕倒。4.在光缆接续时使用的发电机冒黑烟，并放置在了人员较多的地方。5.作业人员光缆接续完成后，将剩余的光缆头及废弃物、废电池收集放到工程车上，将井盖盖好，转到下一人孔。由于施工地区在华东地区，且正值梅雨季节，项目部采取了相应的安全防护措施保证工程顺利进行。该工程包含3个工作包A、B、C，总预算成本分别为24万元、60万元、16万元。该工程每个工作包的预算成本分布如下（单位：万元），成本按月平均分配：假设到第9周末，A已全部完成，B已经完成50%，C还没开始。到第9周末时，每个工作包每周的实际费用如下（单位：万元）：问题：1.请指出施工中作业人员的做法是否正确，并说明原因和正确做法。2.施工单位针对雨期施工应采取哪些安全防护措施？3.请计算第9周末时，整个工程的BCWS、BCWP、ACWP。4.分析第9周末时，整个工程的进度偏差和费用偏差，并说明后续应采取的措施。5.绘制本工程每周预算成本的直方图和时间-成本累积曲线。

133、设备割接的程序有哪些？

134、背景资料某施工单位承接了一项架空光缆线路工程,途径郊区.农田.乡镇.村庄,跨越绿化林区和多条乡村公路,其中有一处与一条架空光缆交越,另一处与一条10KV电力线交越。项目部考察了现场情况,选定了一村庄作为项目部驻地和材料分屯点。光缆到货后进行了单盘检验,检査了光缆盘有无变形.护板有无损伤.各种随盘资料是否齐全,并按要求对光缆光电性能进行了检验。工程架设吊线时,项目部设置的架设吊线工序的质量控制点包括:钢绞线拉开.架设.吊线垂度调整。光缆敷设前,项目部组织了吊线架设高度检査,重点检査了通过绿化林区.村镇房屋.跨越公路以及电力线交越时吊线的架设高度,部分数据见表2。表2部分吊线架设高度问题1.说明驻地和分屯点选址应遵循的原则。2.光缆外观检查还应包括哪些内容?3.架设吊线工序的质量控制点还应有哪些?4.分别说明表2中的垂直净距是否合格,规范要求值各是多少?

135、某施工单位承接了一项PTN网络工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，其中甲站、丙站由安装I队施工（3人组成，100元/人?天），乙站、丁站、戊站由安装II组施工（2人组成，100元/人?天）；本机测试及系统测试由测试III组完成（2人组成，400元/人?天）；安装工具2套（租赁费200元/天），测试仪表1套（租赁费500元/天）；项目部制定的网络计划图如下：根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，各项工作均按照最早开始时间开始，施工中发生如下事件：事件一：乙站设备推迟2天送到机房事件二：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5天；事件三：丙站设备推迟2天运到机房；事件四：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6天；问题：1.按照下表格计划列出各项工作的紧前工作和紧后工作。2.参照A标注B、E、F、I工作时间参数3.列出本项目的关键工作，计算计划工期。4.在保证工期的前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率？5.各事件顺序发生时，是否可以提出工期索赔和费用索赔；并说明理由。本工程的实际工期是多少天？索赔费用为多少？

136、4背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。50.问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?

137、某光缆线路工程进度计划见下表：单位：周说明：①各项工作每周完成量相等。②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。⑤每周工作七天。第五周末时各项工作完成的进度累计情况如下：问题1.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。2.计算第五周末各项工序实际避度比计划进度超前或拖后多少天?（计算结果如遇小数，采用进一法）3.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?4.光缆中继段测试应包括哪些内容?

138、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。问题：51.具有什么资质的企业可参加本工程投标52.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出53.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证54.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投人使用的要求，施工单位应如何处理55.光缆中继段测试包括的内容有哪些

139、某公司承担了一项长途直埋光缆线路工程，全程210km，线路经过城区、农田和草原，分两个中继段，其中A段120km，B段90km。直埋光缆施工工序先后关系，如图1所示。项目部根据公司资源状况，结合工程特点，按每个施工队同时只能实施一项工作进行了工作分解，估算了各工作的持续时间，确定了各工作之间的逻辑关系，编制了逻辑关系及持续时间表(见表2)，并据此绘制了进度计划网络图。图2给出了部分进度计划网络图。【问题】56.在答题区复制表2并补充完善紧前工作和紧后工作(可只复制第1、4、5列)。57.绘制本项目完整的进度计划双代号网络图。58.列出本项目的关键