2024栏杆制作安装施工合同

2024栏杆制作安装施工合同合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目需要，拟委托乙方进行栏杆制作安装工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：栏杆制作、安装及相关售后服务。第二条双方义务2.1甲方义务（1）甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及技术要求等相关资料。（2）甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款项。（3）甲方应协助乙方办理工程所需的各种手续，包括但不限于施工许可、验收等。2.2乙方义务（1）乙方应按照工程设计文件、施工图纸及技术要求等进行栏杆制作和安装，确保工程质量。（2）乙方应保证所制作的栏杆符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。（3）乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。（4）乙方应承担工程质量保证期内的一切维修、更换责任。第三条合同价格3.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。3.2甲方支付乙方的款项分为三个阶段：（1）合同签订后七个工作日内，支付总价款的30%；（2）栏杆制作完成后，支付总价款的30%；（3）栏杆安装验收合格后，支付总价款的40%。3.3乙方开具正规增值税发票。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求的工期完成栏杆制作和安装工作。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五条质量保证5.1乙方对所制作的栏杆质量负责，保证其符合设计文件、施工图纸及技术要求等相关规定。5.2乙方应提供必要的验收资料，协助甲方进行验收。5.3工程质量保证期为一年，自验收合格之日起计算。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2乙方所制作的栏杆不符合规定，甲方有权要求乙方重新制作或更换，并承担相应费用。6.3甲方未按照约定支付款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术要求及相关资料

4.乙方制作的栏杆样品或样板图

5.验收报告

6.付款凭证

7.增值税发票二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。

2.乙方所制作的栏杆不符合设计文件、施工图纸及技术要求，视为违约。

3.甲方未按照约定支付款项，视为违约。

4.甲方未协助乙方办理工程所需的各种手续，视为违约。

5.工期延误，按照合同约定的违约责任进行认定。

6.质量问题，按照合同约定的质量保证进行认定。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的委托方。

2.乙方：指合同中指定的受托方。

3.工程设计文件：指合同约定的工程项目的全部设计资料。

4.施工图纸：指合同约定的工程项目的施工详细图。

5.技术要求：指合同约定的工程项目所必须满足的技术标准。

6.栏杆制作：指按照设计文件和施工图纸要求，制作符合技术要求的栏杆。

7.安装：指将制作的栏杆安装到指定位置，确保其安全、稳定。

8.质量保证期：指合同约定的乙方对所制作栏杆质量负责的时间期限。

9.违约金：指合同约定的因违约行为所需支付的罚金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程款项支付问题：按照合同约定的付款条款进行解决。

2.工期延误：按照合同约定的违约责任进行解决。

3.质量问题：按照合同约定的质量保证进行解决。

4.手续办理问题：甲方协助乙方办理，如无法解决，可寻求第三方专业机构帮助。

5.验收问题：按照合同约定的验收标准进行解决，如有争议，可协商解决或依法解决。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的栏杆制作和安装