二建管理第六章施工合同管理上

二建管理第六章施工合同管理(上2024年通用合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方为某项工程的建设需要，经考察乙方经营业绩及履约能力，确定乙方为该工程承建单位；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包含乙方完成工程所需的人工、材料、设备、施工机具、临时设施、保险、税费等全部费用。2.3合同价格不作调整的条件和办法按照双方约定执行。第三条合同履行3.1乙方应当按照合同约定，完成工程的建设，并保证工程质量、安全、进度等指标符合合同要求。3.2甲方应当按照合同约定，及时向乙方支付合同价款，并提供施工条件。3.3乙方应当按照合同约定，对其施工过程中造成的人员伤亡、财产损失等承担责任。第四条合同价款的支付4.1甲方支付合同价款的方式、时间和数额按照双方约定的付款计划执行。4.2甲方支付合同价款时，应当提供合法的发票。4.3乙方完成合同约定的工程内容后，经甲方验收合格，甲方应当按照约定支付合同价款。第五条工程验收5.1工程验收标准按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定执行。5.2乙方完成工程后，应当按照约定向甲方提交工程验收申请。5.3甲方收到乙方提交的工程验收申请后，应当按照约定及时组织验收。5.4工程验收合格的，甲方应当按照约定支付合同价款。5.5工程验收不合格的，乙方应当按照约定进行整改，直至达到验收标准。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方履行合同，并要求甲方支付违约金。6.4乙方未按照约定进行整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应当保持施工场地的正常秩序，防止损失扩大。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方在工程建设过程中所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求，与甲方指定的供应商签订材料采购合同，并保证材料质量符合国家相关法律法规和合同约定。1.2工程变更：甲方有权根据工程实际情况，对工程内容、规模、投资等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的合同价款调整，按照双方约定的办法执行。1.3甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。1.4甲方临时停工权：甲方有权根据工程需要，临时通知乙方停工。乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求进行整改。停工导致的工期延误和费用增加，双方协商解决。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择工程建设过程中所需的部分材料供应商。甲方不得干涉乙方的选材权利，但有权要求乙方提供的材料符合国家相关法律法规和合同约定。2.2乙方施工质量保障：乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和合同约定。如工程质量出现问题，乙方应承担整改责任和相应的经济损失。2.3乙方进度保障：乙方应保证工程按照约定的进度进行施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方安全生产：乙方应严格按照国家相关法律法规和合同约定，做好施工现场的安全生产管理工作。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方在工程建设过程中的关系，协助解决合同履行过程中的争议。第三方中介应公正、公平地履行其职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方协商承担。如双方无法达成一致，可按照合同约定的比例分担。3.3第三方中介的调解结果：第三方中介提出的调解结果，甲乙双方应认真履行。如一方对调解结果不满，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.4第三方中介的保密义务：第三方中介应对在调解过程中获取的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。如违反保密义务，第三方中介应承担相应的法律责任。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.材料采购清单和品牌规格3.施工进度计划和关键节点4.安全生产管理措施和应急预案5.工程质量检验标准和方法6.付款计划和进度款申请单7.变更订单和工程量清单8.验收报告和整改通知书9.保险单据和相关证书10.保密协议和商业秘密清单二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合标准2.甲方未按约定支付合同价款，或延迟支付3.甲方未提供约定施工条件，或干涉乙方选材权利4.乙方未按约定进度施工，或延迟工期5.乙方未做好安全生产管理，发生安全事故6.第三方中介未公正履行调解职责，或泄露甲方乙方商业秘密7.任何一方未履行合同保密义务，导致信息泄露三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人3.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确定是否符合合同约定4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金5.第三方中介：指在甲方乙双方之间进行调解、协调的独立第三方机构6.安全生产：指在工程建设过程中，对人员、设备、材料等进行安全保护，防止事故发生7.保密义务：指合同双方对合同内容、商业秘密等信息的保密责任四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致价款调整：双方协商确定变更内容和价款，签订变更协议2.工期延误：分析延误原因，责任方承担相应责任，协商调整工程进度3.材料质量问题：及时更换不合格材料，重新检验，甲方有权要求赔偿4.安全事故发生：立即启动应急预案，报告有关部门，乙方承担责任5.支付纠纷：核对付款条款，