2024酒店建设工程合同

2024酒店建设工程合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供建设工程服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方为工程的建设方，负责工程的立项、审批、资金筹措及工程的建设管理工作。2.2乙方为工程的建设实施方，负责工程的设计、施工、设备采购、材料供应等工作。三、合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方应按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，完成本工程。3.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。四、工程进度与质量4.1乙方应按照合同约定的工期完成本工程。如乙方原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。4.2乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工直至合格。五、合同的履行与验收5.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，按时完成工程。5.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。5.3工程竣工后，甲方应组织验收。验收合格的，双方签字确认，甲方支付尾款。验收不合格的，乙方应按照本合同第4.2条的规定承担责任。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照本合同第4.1条的规定承担违约责任。6.2乙方未按照合同约定的工程质量要求的，应承担相应的赔偿责任。6.3甲方未按照合同约定的付款方式支付合同价款的，应承担迟延付款的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准和要求5.乙方提供的施工方案和施工组织设计6.合同变更协议7.工程验收报告8.付款凭证和收据9.双方签订的保密协议10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定的工程质量要求的，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定的付款方式支付合同价款的，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求提供相关资料或要求的，属于违约行为。5.双方未按照合同约定的方式解决争议的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方或发包方，负责工程的立项、审批、资金筹措及工程的建设管理工作。2.乙方：指合同中的受托方或承包方，负责工程的设计、施工、设备采购、材料供应等工作。3.工程进度：指工程按照合同约定的时间节点完成的程度。4.工程质量：指工程符合合同约定的技术标准、规范和要求的程度。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.工程验收：指工程按照合同约定的标准和要求进行检验，以确定工程是否达到合同约定的质量要求。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，发现质量问题及时整改，并承担相应责任。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，如有争议，可通过协商解决。4.合同变更：如需变更合同内容，双方应签订变更协议，明确变更后的权利和义务。5.争议解决：在履行合同过程中发生的争议，可通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.酒店建设工程的新建、扩建或改建。2.甲方为酒店所有权人或经营管理方。