简易彩钢棚施工合同范本

简易彩钢棚施工合同范本第1篇简易彩钢棚施工合同范本第1篇甲方：

乙方：__________________________

根据《^v^经济合同法》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。

第一条：工程名称

第二条：工程地点

第三条：工程量按实际工程结束后计算

第四条：承包双方：

施工方包工包料，单价：______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整，单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工)，小型机具，安全文明施工等各项费用。

第五条：付款方法待工程竣工验收合格后，甲方在六个月内分期(竣工后首付20%，后续在六个月之内)付清工程款；如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。

第六条：质量标准及保修：按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内。保修期___年。

第七条：在保修期内，活动房出现质量问题，直甲方通知乙方起七日内到达现场并修缮完毕。如乙方未按照甲方通知时间内修理，影响甲方使用及安全的，甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮，期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担，并在乙方交纳的质保金中扣留。

第八条：主要内容：屋面、墙面板制作安装，连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。

第九条：具体要求：

第十条：甲方责任：负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。

第十一条：乙方责任：确保工程质量和施工安全，严格按照《彩钢房》相关施工规范施工，并承担一切施工中的安全责任。

第十二条：本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：

第十三条：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，待双方签字盖章后生效

简易彩钢棚施工合同范本第2篇甲方：___________

乙方：___________

根据《^v^经济法》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：

一、施工内容：

给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。

二、甲方管理规定：

1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。

2、乙方在施工过程中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。

3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。

4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。

5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。

三、合同签字生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：

付款方式如下：

本工程的工程总价为：__________第一次：工程款为______%第二次：工程款为______%第三次：工程款为______%

四、甲方责任：

1、甲方负责与乙方的各项协调工作。

2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。

3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。

五、乙方责任

1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。

2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。

3、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。

4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。

5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。

六、附则

1、本协议经甲乙双方签字后生效。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。

3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。

甲方：___________乙方：___________

日期：___________日期：___________

简易彩钢棚施工合同范本第3篇甲方：

（以下简称甲方）

乙方：

***********

（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本协议。

一．

工程概况

工程名称：

彩钢棚搭建

工程地点：

工程内容：按甲方要求：

搭建彩钢棚大约面积100平方米。

二．

工程承包范围及要求

承包范围：

包工包料，使用材质：彩钢棚（426）

柱子（100*镀锌管）排架（42*镀锌管）

C型钢（100*镀锌）。

三．

合同工期

开工日期：

年

月

日

竣工日期

年

月

日

合同工期总日历天数

天。

四．

质量标准

工程质量要求：

按行业质量标准

五．

双方一般权利和义务

1.

甲方委派

负责该工程的工期、质量、设计变更、验收及施工现场增加工程内容的签证等工作。

2.乙方委派

负责该工程实施管理。

六．安全责任

1、乙方负责该工程施工过程中出现的一切事故，均由乙方承担一切经济与法律责任，与甲方无关。

2、乙方负责本工程施工安全管理和执行。因乙方原因如与劳务工、农民工、供应商等方面引发施工和建筑安全问题，直接或间接造成甲方及任何第三方损失的，均由乙方承担一切经济损失。对因前述原因给甲方造成的损失，甲方有权从工程应付款中扣除或另行追索。

七．

合同价款计取

计价方式：彩钢棚每平方米85/元，（大约100平方米捌仟伍佰元整，按完后工实际面积收费）。乙方提供正规发票。

八．

合同价款支付

工程完工在

一周内

支付所有工程款。

九．

售后服务

工程保修期为

一年

，从完工之日起计算。

一十．

合同生效

本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

电话：

电话：1868078425*

年

月

日

2014

年

7

月

1

日

简易彩钢棚施工合同范本第4篇甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方经商讨达成如下协议：

1、甲方因需搭建厂房(钢架房)，所以以每平方米捌拾元整的单价，承包给乙方搭建，材料由角铁、圆管、钢筋等组成，一切材料由乙方提供。

2、钢材规格：甲方要求乙方使用六号圆管，厚度毫米，角铁4×4国标，每支重8公斤，钢瓦厚度毫米，钢筋钱材。

3、钢材拉到工地，甲方预付乙方30%，盖瓦时再付30%，余款验收后结算。

4、工作质量和人生安全：如钢材规格，工作态度等达不到甲方所需要求，甲方可让乙方停止施工，另换其他建造商搭建，如乙方出现安全事故由乙方自负，一切后果与甲方无关。厂房要按甲方要求搭建，建好后乙方有责任包质量三年。如漏水，厂房倒塌等造成人员伤亡，机械受损造成甲方无法生产，全部责任由乙方承担，赔偿。(注：除天灾人祸或特大雪造成大家钢棚全部倒塌，对乙方无责任。

5、乙方从施工开始除特殊情况外，不能请假、停工，完工后经甲方验收合格后结算。

6、本合同一式两份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简易彩钢棚施工合同范本第5篇混凝土梁、板、柱模板拆除施工方案

一、模板拆除的施工措施

1、非承重侧模（墙模、柱模及梁侧模）应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏（大于）方可拆除，大约24h～36h左右，通过同条件试块确定。

2、承重模板（梁、板及楼梯底模）拆模条件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)执行。混凝土浇筑完一段时间内，将同条件下养护的混凝土试块送试验室试压，根据试验室出具的强度报告，决定模板的时间和措施，由技术负责人发放拆模通知书后，方可拆模。

3、拆除模板的顺序与安装模板顺序相反，先支的模板后拆，后支的先拆。

（1）柱模板拆除

柱模板在混凝土强度达到以后，能保证其表面及棱角不因拆除而损坏时方能拆除。柱模拆除时，首先拆除拉杆或斜撑，然后自上而下拆除柱箍，再拆除部分竖楞，最后小心地用长撬棍将模板从上口向外侧轻击或轻撬，使模板松动和柱砼分开，拆除时人站在操作架上，不得站立在模板上。严禁生敲硬撬，以免损伤砼棱角，并防止模板损伤变形。拆除的柱侧模依次斜靠在外围操作架上，待整个柱子模板拆除完后，及时运走模板。

（2）梁底模及楼板模板拆除梁、楼板模板应先拆梁侧模，再拆楼板底模，最后拆除梁底模。顺序如下：

拆除部分水平拉杆、剪刀撑→拆除梁连接件及侧模→松动支架柱头调节螺栓，使模板下降2—3cm→分段分片拆除楼板模板及支承件→拆除梁底模和支承件→清理

①拆除碗口件部分水平拉杆，以便作业，而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑，轻撬梁侧模板，使之与混凝土表面脱离。

②下调支柱上的油托螺杆后，轻撬模板下的龙骨，使龙骨与模板分离，拆下第一块，然后逐块逐段拆除，切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块模板拆除后或用人托扶放在地上或下调油托到一定高度后，托住模板。严禁模板自由落地。

③拆除梁底模板的方法与楼板大致相同。但拆除跨度较大的梁底模板时，应从跨中开始下调支柱油托螺杆，然后向两端逐根下调，拆除梁底模板支柱时，宜从跨中向两端作业。

4、拆下模板等配件，严禁抛掷，要有人接应传递，指定地点堆○放。

5、模板拆除运至存放地点时，模板保持平放，然后用铲刀、湿○布进行清理。支模前刷脱模剂。模板有损坏的地方及时进行修理，以保证使用质量。

6、模板拆除后要及时、认真清除残灰，再刷脱模剂。脱模剂要○涂刷均匀，不能漏刷，也不能刷得过多，脱模剂干后再支设模板。木模板选用水性的脱模剂。

二、安全、环保文明施工措施

1、拆模时操作人员必须挂好、系好安全带，戴好安全帽。

2、拆模时严禁将支柱全部拆除后，一次性拉拽拆除，应搭设脚手板，保证拆模工人能站稳操作。

3、已拆活动的模板必须一次性连续拆除完成,方可停歇，拆模间歇时应将松开的部件和模板运走，防止坠下伤人，严禁留下不安全隐患。

4、禁止拆不下来的边角的模板，用火烧。

5、拆下模板等配件，严禁向下抛掷，要有人接应传递，边拆、边清，边运到指定地点，边码垛，堆放整齐。

6、楼层高处拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落伤人，拆楼层外边模板时，应有防高空坠落及防止模板向外倒跌的措施。

7、拆模后模板或木方上的钉子，应及时拔除或敲平，防止钉子扎脚。

简易彩钢棚施工合同范本第6篇包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。

工程概况

建设单位：上海华迅汽车配件有限公司

工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窨井下埋、窨井盖调换成钢纤维窨井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面砼、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程

工程地点：华中园区9#厂房与11#厂房之间

施工要求：

按图施工。

工程造价

本工程总造价：?505114元(人民币)

工程期限及制约

合同工期为30天，开始时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准，由甲方与乙方按实际施工条件合理安排最短的完成工期计划，并经乙方签字确认的工期为最后完成

当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的，甲方有权外调施工队进行赶工，所发生费用及损失均由乙方承担。

乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作，对出现收尾不及时或在接到甲方通知天内不派人员进行收尾施工的，甲方有权另外安排人员进行收尾，所产生的费用从乙方结算款中扣除。

施工质量保证期为1年，自协议内容全部完成经工程验收合格之后一年内因施工质量引起的返修乙方必须无条件进行整修并承担相应费用;

安全生产、文明施工及劳动保护

乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。

严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。

发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准，如因乙方原因达不到上述标准，甲方对乙方处以协议结算造价的1%~3%罚款。

廉政工作

乙方必须服从甲方项目安排、工程施工统一管理、统一调度等管理要求。

严格执行工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。综合管理

乙方承诺做好安全、质量、文明施工工作，违章愿按甲方要求接受处罚。

合同份数：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。合同生效与失效

本合同自双方盖章签字之日起生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。

合同订立时间：

合同订立地点：

甲方：乙方：

委托代表：委托代表：

简易彩钢棚施工合同范本第7篇甲方：(以下简称甲方)合同编号：

乙方：(以下简称乙方)签订地点：签订时间：

由于施工需要，甲方需从乙方采购彩钢房一批。经过双方友好协商，达成协议如下：

一、材料名称、规格型号、数量、单价及金额

表中数量为暂定数量，甲方可根据现场实际需要以书面函告或其他有效形式协商后予以变更。

表中单价均为到交货地点的落地价，包括必要的货价、运输费、装卸费、包装保护费、安装费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用。未予以列明的，均已包括在单价内。

表中彩钢房数量已包括房屋隔墙___个，门___个，窗户___个，楼梯___个，栏杆___个。如需增加，增加的房屋隔墙按______元/个，门按______元/个，窗户按______元/个计，楼梯______元/个，栏杆______元/个。

甲方负责提供电源，电费按以下第种方式约定：

⑴电费已含在合同单价中，甲方供根据乙方实际使用电量加线损后的度数计算，按______元/度从乙方货款中扣除。

⑵电费未包含在合同单价内，由甲方承担。

彩钢房基础硬化按以下第种方式约定：

⑴已包括在合同单价内，由乙方承担。

⑵未包括在合同单价内，由甲方负责施工。

乙方安装人员临时住房及生活用品自理，就餐可在甲方食堂，费用自理。

乙方安装人员的工资及其他所有报酬均由乙方自行承担和支付。

乙方应为其聘用的安装人员办理人身意外伤害险和缴纳各类社保费用，此费用已含在合同单价内。

合同履行期内，合同单价不作任何调整。

二、质量要求、技术标准

彩钢房骨架材料为_____；夹芯板材料为_____。

彩涂钢板厚度是______mm，外墙板厚度______mm，内墙板厚度______mm，顶板厚度_____mm。

抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。

彩钢房房屋内最高净高为m，最低净高为m。

屋檐边前后各伸出__m，走廊伸出__m。

其他尺寸应符合甲方图纸的要求。

三、供应期限：

合同签订之日起___日内彩钢房全部到现场，合同签订之日起___日内安装完毕并经验收合格。

四、交货及安装地点：

五、面积计算

生产、安装尺寸符合甲方提供的设计图纸。

实际面积按投影面积计算：屋檐边伸出部分不计面积，走廊部分按投影面积50%计算，其他部分按投影面积100%计算。

如实际面积大于甲方提供的设计图纸的投影面积，实际结算面积以设计图纸投影面积为准。

如实际面积小于但小于比例不超过甲方提供的设计图纸投影面积的5%时，实际结算面积以实际面积为准，超过5%时，实际结算面积按实际面积计的同时，甲方还有权向乙方追偿房屋质量不合格造成的损失。

六、房屋验收、结算及付款

本合同无预付款。

房屋成型后由甲方组织按合同约定的质量标准、面积计算方法进行验收，验收合格并经供需双方书面确认后，乙方提供全额正式发票。

甲方指定验收人为______，乙方指定验收人为_____。

彩钢房全部到现场后，甲方按合同总金额的_____%付款，验收合格后甲方付至结算总金额%，付款方式均为银行六个月期承兑汇票(乙方贴息)。总货款%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。

七、售后服务

乙方承诺质量保修期自验收合格之日起12个月，在保修期内，若出现质量问题，由乙方负责维修，费用由乙方承担。超过保修期，维修由乙方负责，维修费用由甲方承担。

八、甲方责任及义务

甲方保证施工场地平整，为施工提供便利条件。

甲方应积极协调各方面关系，为乙方全面顺利施工创造条件，但不论何种原因影响乙方施工，乙方应表示理解，并积极主动自行调整工序，合理安排劳动力，不得以此向甲方索赔任何费用。

按本合同约定组织房屋验收，及时支付货款。

九、乙方责任及义务

按合同约定和甲方图纸要求组织彩钢房进场和安装，确保工期、质量和施工安全。

配合甲方及时对彩钢房进行验收。

为执行国家有关规定，乙方安装人员的工资由乙方填写工资表并向乙方出具书面委托支付工资手续，甲方在拨付货款时，直接支付到本人，如乙方要求自己支付工资，必须提交上次货款时安装人员本人签字已收到工资的工资表，并将该工资表在乙方驻地公示，如乙方不能安装人员收到工资的工资表，甲方有权拒绝支付货款，改由书面委托甲方直接支付。

乙方安装人员进场后，乙方应在3天内提供签章齐全的全部人员《花名册》，在10天内提供所有人员的《劳动合同书》和身份证复印件到项目经理部备案。

十、安全生产

在安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。

乙方必须对安装人员进行专业安全教育，如发生安装人员伤亡等责任事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。

乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，并做好安全防护工作，安装施工中出现安全等一切事故，均由乙方自行承担。

施工期间，乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。

十一、违约责任

如乙方提供的产品不合格，乙方负责赔偿由此给甲方造成的相关损失。

如乙方不能按约定工期完成房屋安装，每延误一天，乙方承担元/天的违约金。

乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款，乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金，但违约金比例不高于同期银行贷款利率。

十二、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成，可依法向安徽省合肥市瑶海区人民法院起诉。

十三、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

十四、其他约定事项：

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

简易彩钢棚施工合同范本第8篇活动板房搭设方案

一、概况

本彩钢板产品墙体屋采用双层彩钢板，中间有隔热保温材料，预制而成的夹芯板。

二、施工流程

放线——挖基槽——C15砼基础地梁及地面混凝土垫层施工——地梁安装——立柱安装——楼面一字梁系统安装——走道系统安装——外墙板安装——窗安装——门安装——雨棚系统安装——屋面系统安装——内隔墙板安装——PVC吊顶——清洁现场

三、施工要点

调整地梁标高时，同一地梁两端±5MM,跨间控制在±10MM。

地梁与墙面板间应加装防水槽，并且防水槽间用玻璃胶封闭，以防漏水。立柱安装垂直度用磁力线坠测量，偏差控制在L/100内，且≤10MM。走道板间空隙用玻璃胶填缝。屋面板间接缝用密封胶封堵。

四、施工要求

1、灰线放样：根据生活区平面图位置放测。1）钢结构

各构件安装位置应符合设计要求，现场焊接部件位应准确，无假焊、漏焊。2）紧固件

a、紧固件应符合GB5782规定

b、螺栓必须按设计要求的规定，位置安装正确并垫好垫圈，不得少装、漏装。C、构件间的连接螺栓必须要拧紧。3）油漆

a、经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层

b、构件露明部位刷面漆二层，油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。4）墙体

a、按排板图将夹芯彩钢板、墙面第一块必须校正，伞墙的转角处及阳角处用角铝封口，板与板之间连接采用工字铝连接，各墙须垂直，嵌缝深度一致，整齐清洁，墙面应清洁，颜色一致，板缝齐整，铆钉采用Φ5X13@300，打钉面上下要一致，不得有错落，必要部位采用自攻螺栓。

b、按设计图纸标明门窗位置，用切割机割出门窗洞位置，按照门窗洞位置安装窗门，窗

1/3

为塑钢窗，门卫割下的夹芯彩钢门，最后进行底层的吊顶，吊顶材料为PVC扣板。

5）门窗

a、门窗位置安装正确并用螺栓紧固。

b、门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象，玻璃不应有麻面和裂缝，玻璃洁净，附件安装牢固。

6）楼面

a、楼板铺设应座灰，板间有裂缝不准安装使用，水泥或细石砼表面应密实压光，不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。

7）天沟

彩钢板天沟接头应接牢，接头处做好防水胶，天沟内应无积水，不得有渗漏水现象，落水管安装垂直牢固，抱箍间距1300一只。

2、贮存

所有构件堆放中运输均应轻装轻放，严禁磕碰，不得堆压和有腐蚀性物品同时堆放。

四、安全保证措施

保证施工作业人员安全的措施及安全技术交底。

1、针对本工程特点及“安全第一，预防为主”的方针，上岗前对施工人员进行安全技术交底并考核上岗。

2、高空作业人员按规定体检。

3、特殊工种持证上岗。

4、严格执行国家建工总局发布的《关于加强劳动保护工作的约定》中提出的施工安全《十项措施》。

5、每天上岗前由各班班组长进行安全技术交底并作好记录，每班前认真检查电气设备、吊装索具、工器具、高空作业人员、佩带好安全带，认真检查作业平台、爬梯等，高空作业严格执行JGJ80-91的规定。

6、每周一召开安全会，全员参加，由项目经理主持，总结一周来的安全技术工作，找出隐患，布置整改并根据实际工程进展情况未来一周的安全技术工作。

7、加强安全用电管理，严格执行JGJ44-88的规定。

8、设专职安全检查员一名，负责施工现场的安全工作。

9、进行工地必须戴好安全帽，屋面特殊部位打钉需穿防滑鞋。

2/3

五、质量保证措施

简易彩钢棚施工合同范本第9篇甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》和《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为加强共同合作，确保双方在制作安装过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，以此共同执行。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程施工范围、内容、造价及日期

工程造价：工程单价_____元/平方，建筑面积约___平方，工程总价____元。[包含门窗]最终按实际建筑满外滴水面积决算。（不含税。）

协议期限：______年___月___日至______年___月___日。

如遇以下原因造成工期延误，工期做相应顺延：

设计变更或工程量增加；

非乙方原因停水停电累计超过8小时；

不可抗拒因素；（雨雪天气、钢构安装5级以上大风、彩板安装4级以上大风，雾霾能见度小于50米等其它自然灾害）

政治原因，重要节假日（春节、灯节、端午节，国庆节等）

甲方付款不及时

三、付款方式：

工人进场甲方应付乙方百分之5为定金，地基全部完成甲方应付乙方百分之20作为材料款，乙方钢结构到场甲方应付到工程款全部的百分之70[包含前面的百分25]，框架吊装完成付乙方百分之20，工程结束结清尾款。

四、甲方责任

甲方应做好施工红线以内的“三通一平”工作，负责红线道路的维修，做好红线以内的场地平整，拆迁清除全部障碍物（如架空隐蔽等）并提供相关隐蔽障碍物的资料。

甲方负责提供设施电源，满足施工期间的电量需求，确保线路的安全。并派驻工地代表一名同乙方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程竣工。

甲方负责协调施工现场四邻的关系，施工人员的吃由乙方自行解决（甲方需提供住宿场地），确保乙方顺利施工。

施工完成后，甲方应在2日组织验收，并出具相关的验收手续。验收方为甲方自验，本工程不存在其他任何单位对工程的验收。

甲方保证按照合同约定方式付款，如因甲方付款延迟造成的乙方工期顺延，乙方不负超出工期责任。如因甲方付款不及时造成乙方无法正常施工，甲方应赔付乙方经济损失每天3000元。

施工期间如遇到各种官方罚款与乙方没关系如.环保.地税.国土资源局.综合执法等等

五、乙方责任

确保施工人员设施齐全，在施工期间乙方遵守甲方有关的安全规章制度，确保安全施工、文明施工。

乙方自行管理施工人员，甲方不需负责任何工伤及其他意外事故（若需购买保险，乙方负责），乙方人员引起的安全事故由乙方自行负责。

在施工过程中如乙方造成材料的损耗及浪费由乙方自行承担经济责任。

因钢结构材料为二手结构，乙方应做到全部钢材的防腐喷漆。彩瓦为全新彩瓦。

六、工程合同变更及合同货款的调整

如甲方对原设计方案进行变更，应提前3日内以书面形式通知乙方，乙方以甲方书面通知为准进行设计的更换。

乙方在接到甲方书面通知3日内，以书面行式甲方提供工程合同价格的变更报告，经甲方核准后对该工程付款进行调整拨付。

七、工程质量标准及要求

以甲乙双方商量的方案进行施工，乙方应出具所有的.材料清单和型号。

八、违约责任

乙方施工完毕后须通知甲方进行验收（时间为乙方书面通知甲方7日内），甲方如不配合或拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程(乙方承担工程范围内)，由此发生的质量或其他问题均有甲方负责。

本合同自签订之日起生效，任何一方擅自解除或终止合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另需支付守约方合同总金额百分之十作为补偿。

九、不可抗力因素

若任何一方因不可抗力未能履行本合同规定的义务，则该方对不可抗力的影响持续期间不能履行其义务不承担责任。本合同双方在其他方面仍受本合同约束。双方都应最大努力的将不可抗力所造成的后果减轻到最低程度，并商议解决相关问题。由于本合同的特殊性国家行业法律法规在本合同中视为不可抗力事故。

十、诉讼管辖

凡因执行本合同发生的一切争议，双方首先通过友好协议解决；协商不成的，由工程所在地的人民法院仲裁解决。

十一、工业保密

若乙方进入甲方生产区域，不可向外部泄露甲方的任何生产或其他相关信息，甲方在乙方公司视察期间所见所闻不可向乙方同行业提供，所引起的所有不良现象及结果，由责任方承担。

十二、售后服务

施工完成验收合格后，因是旧结构乙方只对屋面漏雨质保二年。

十三、合同份数

本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，签字盖章后生效，复印件或传真件均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

帐号：帐号：

电话：电话：

______年___月___日

简易彩钢棚施工合同范本第10篇甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方承建彩钢房安装。结合本工程具体安装，为明确甲乙双方在本工程中的权利责任，双方协商签订本合同。共同遵守执行，合同条款如下：

一、工程概况

1、工程名称：方管框架彩钢顶房

2、工程地点：银川曲江生态花园酒店（二楼顶）

3、合同签订地点：银川市曲江生态花园酒店

4、工期：自签订合同起15日内完工

二、材料类型

1、彩钢复合顶板上厚、（灰色）下厚、（白色）泡沫10公斤阻燃，10公分顶板。

2、框架截距6米，前高为米，后高为米、方管柱子为100x100MM。

3、领条、方管为厚度，领条为5根。

4、大梁、方管为厚度。

5、不包括水、电、暖、门、窗、墙体等设备。

三、顶棚造价即付款方式

1、向墙外延伸1米，长72米。工程总造价合计：12万元。工程款全部为现金，不拿饭卡抵消。

2、先付定金为3万元，复合顶板到工地再付3万元，完工后付5万元。剩余的1万元作为工程保障金，一个月内工程质量无任何问题时付清余款，若工程出现质量问题乙方迟迟不为甲方维修，保障金作为罚款处理。如若因甲方因素造成停工、误工、甲方全权负责。

3、在施工过程中，发生任何工伤安全事故由乙方负责。

4、工程质量按报价单为标准，如工程材料不按标准实施，剩余款为违约金。

四、甲方应做好工程开工的现场准备工作，施工过程中所需水电及相应的费用由甲方负责，道路及运输通道顺畅，施工现场满足乙方的需要。

五、进度计划

乙方按照合同签订的工期施工，乙方完成后甲方负责竣工验收，如遇特殊情况（停电、下雨）及不可抗力因素，工期延后。

六、附则

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本协议自双方盖章或签字后生效。

3、未尽事宜双方友好协商解决，如遇出现纠纷协商不脱时，由司法部门进行仲裁或到人民法院调解。

4、施工过程中如发生改动所产生的费用由甲方承担。

5、如若乙方不按工期交工，每天扣除3000元为违约金。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

签订时间：签订时间：

简易彩钢棚施工合同范本第11篇活动板房，做为一种临时建筑，由于其移动方便，外形美观耐用，室内保温性能较好的特点，而受到了人们的青睐，被广泛用于各种工程工地的配套用房，灾区临时用房等。然而，随着活动板房的大量使用，每年随之发生不少火灾。因此，活动板房的消防安全不容忽视。

在市场上，大部分的活动板房采用的是外层彩色涂层钢板和芯材EPS或者聚氨酯组成的彩钢夹芯板，其外层一般为烘烤涂装型的镀锌钢板，而芯材EPS是一种密闭孔结构的硬质泡沫塑料，它是由黏状聚苯乙烯颗粒发泡制成，其燃点低，较易燃烧且生成烟气大，毒性高。加之彩钢板传热系数大，耐火性能差，当遇到高温或芯材EPS裸露接触到火源时，就很容易被点燃。从而产生烟囱效应横向蔓延，火灾危险性极大。另外，私拉乱接电线，或电线敷设不按规范进行，使用大功率电器，随地乱扔烟头等都很容易引起火灾的发生。要预防火灾，就要从以下几方面做起；

1.认真落实消防安全责任制，加强使用者的消防安全意识，做好消防安全培训工作，提高保护意识。

2.加强活动板房的日常消防安全管理，板房内禁止使用大功率电器，离开房间时应及时断掉所有电源。禁止在房间内使用明火，禁止将活动板房作为厨房，配电房，易燃易爆品库房。

3.电器线路的敷设必须符合规范要求，所有电线应明敷，并套以阻燃管。灯具与墙壁保持安全距离。照明日光灯使用电子镇流器型，不能采用线圈电感式镇流器。当电线穿过彩钢夹芯板墙壁时，必须套以不燃塑管。每栋板房还要安装合格的漏电保护装置和短路过载开关。

4.当板房做为宿舍时，门窗均应向外开启，而且床铺的摆放也不应过于密集，要留出安全通道。配备充足数量的灭火器，安装室内消火栓，并保证水流量与压力达到要求。采用防火性能好的岩棉作为芯材，这是治本的办法。

在搭建过程中，芯材要远离电焊、气焊等明火作业。

在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着钢板，要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层。

电线、电缆不要从芯材中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法。

室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，方便人员快速撤离。

彩钢板房之间至少要保持6米的安全距离。

一、加强进场活动板房材料性能监督检查，活动板房相关技术要点可参照住房和城乡^v^《地震灾区过渡安置房建设技术导则》（试行）相关规定。

二、安装使用活动板房时，要注意督促落实下列防火措施：

1、活动板房内禁止一切明火。板房不能用作厨房、配电房；禁止生明火煮食，禁烧香烛；避免明火或高温接触木夹板、聚苯乙稀、聚胺脂等而引起火灾；禁止用电焊、气焊对彩钢夹芯板进行切割和焊接。

2、活动板房的电气线路安装必须符合规范要求。所有电线应明敷并套不燃管槽，要杜绝乱拉乱接电线现象；灯具要与板墙保持安全距离，日光灯宜用电子镇流器，电线穿过彩钢夹芯板墙板，必须套瓷管或其它不燃的塑管；用作临时宿舍和办公用房的活动板房，每个单元和每一栋板房均要安装合格的漏电保护开关和短路、过载保护开关；板房内应禁止使用电饭煲、电炉、电热杯、电棒等电热器具；活动板房要安装防雷装置，钢结构要有接地保护；禁止利用板房金属作电焊接地线。

3、活动板房不能用作危险品仓库，禁止存贮煤油、汽油等易燃易爆化学危险品和其它易燃杂物。

4、用作临时宿舍和办公用房的活动板房，每个单元至少开设一门一窗，食堂不得与临时宿舍、办公用房合建。

5、活动板房必须按规定配备二氧化碳、ABC干粉等灭火器材并安装消防栓，保证消防供水流量与压力达到自救要求。

三、各级建设工程安全监督机构应督促施工现场全面排查和消除各类火灾隐患，加强施工现场防火安全监督检查，发现火灾隐患必须当场督促改正，并按《福建省建设工程质量安全动态管理办法（试行）》对相关责任人予以记分，对整改不力的相关责任单位和责任人要依法严肃处理。

【关闭】

简易彩钢棚施工合同范本第12篇搭建单位(甲方)：

承建单位(乙方)：

根据《^v^合同法》及有关法律，法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订合同。

一、甲方权责如下：

1、甲方与乙方订立合同之日起预付订金人民币金额：万元正。

2、甲方负责材料的采购和验收，乙方包工不包料搭建厂房，按工程进度付款。(按乙方提供图纸施工)

3、甲方帮助乙方提供工人住宿方便(伙食费用按实际开支收取)。

4、甲方要求乙方工程完工日期20xx年12月31日前完工交付使用，如乙方不按期完工，甲方有权要求乙方赔偿延误使用和生产的经济损失。

二、乙方权责如下：

1、乙方在施工过程中负全部安全责任，甲方不负任何相关责任。

2、乙方应按来样图纸设计制作安装，如有不实情况甲方有权减少付款工程金额并要求乙方重新搭建达到标准为止。

3、乙方要求施工工人尊重本厂员工生活制度，不得在厂区内大声喧哗、赌博、闹事，乱丢烟头等，保持生产作业区和生活区的安全、卫生、整洁。

4、乙方按双方合同订立的时间20xx年12月31日前完工交付使用。

三、搭建项目及单价

1、弧形屋顶厂房，按双方确认图纸施工，如施工过程中有改动，则按改动完工后实际数量结算，单价不变。

2、数量约20xx平方米，单价425平元/平方，按完工后实际投影面积*单价结算。

四、付款方式：

1、经双方商定，甲方按下表约定付款：

2、安装完毕后，甲方在未付清款项前，本钢结构搭建项目所有权归乙方所有。

3、甲方不按期付款，逾期30天乙方有权拆所除搭建项目且所有费用由甲方支付，并按每逾期1天按合同总额的3%一天罚款进行罚款，赔偿乙方的所有损失。

五、安装布置及办理验收手续

1、制作安装工期：合同签订后乙方收到预付款后，乙方即进场安装制作，并且甲方向乙方交付可搭建场地及电到位起第二个工作日内制作安装;如遇雨天、自然灾害或甲方因素造成乙方不能正常施工，则应按相应工作日补回相应施工期。

2、安装完工当天，甲方应派一名相关负责人协同乙方负责人办理相关验收手续及核对工程数量，如超过3个工作日甲方未派相关负责人验收及核对工程量，乙方则视为甲方默认乙方搭建项目施工合格并按乙方开出的工程量进行结算。

3、余数壹拾万元作质量保证金，半年后正常使用无误后付清。

六、工程质量标准及保修条件

1、乙方必须承担在钢结构施工所发生的安全责任(非乙方造成除外);乙方搭建施工的项目应具有一定抗外界损坏的能力，主体工程质量保修期为半年，在保修期内出现质量问题总是由乙方免费维修，非乙方的原因则另行议价。

2、钢结构搭建项目属乙方质量问题造成损坏由乙方负责;受自然灾害、不可抗力、人为造成的损坏，乙方不承担任何相关责任。

七、本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商的签订补充，补充协议与本合同有同等法律效力。

八、本合同经双方签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商不成时，提交乙方所在地法院诉讼解决。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简易彩钢棚施工合同范本第13篇首钢工学院泵房改建工程

编制：

审核：

批准：

编制单位：首钢富通电梯有限责任公司

编制时间：2014年8月26日

一、工程概况

本工程为首钢工学院钢结构彩钢板车棚拆除。房位于首钢工学院内该车棚钢结构为四连跨变截面H型钢拱形屋架结构，屋面采用玻璃丝棉夹心彩钢拱形屋面，排水天沟。

二、工程特点

（1）本工程涉及到土建、钢结构、水、电、暖、动力管道安装等专业，工程交叉重叠施工作业多。

（2）拆除施工现场与原有建筑物、厂房较近，施工时需做好周围建筑物、电线、电缆等的安全防护工作。

三、施工准备

（1）根据该工程的要求，提出机械设备、工具、材料计划，并在现场做好检查、验收工作。

（2）准备拆除专用工具。

（3）提出所要与建设单位配合的工作及辅助计划。（4）负责现场验收材料及现场保管工作。

（5）检查钢构件、附件的尺寸、型号，并做好标记归类工作。（6）对参加拆除施工的全体工作人员进行技术安全交底工作。（7）清理安拆除现场。

（9）配合甲方做好工程管理工作。

（10）拆除工具器械：主要有吊车，脚手架，电焊机、电钻、扳子、水平仪、钢尺、工具袋、小线、焊条、钢板、铁锤、安全帽、电焊手套、云石锯、拉铆枪等工具。

四、拆除工程安全技术交底

拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除工作。由于被拆除的建筑物的情况各异，容易发生危险，故在施工中应注意：

1．在进行拆除工作前，应对建筑物结构强度进行详细调查，制定拆除施工方案，并对全体职工进行详细的安全技术交底，负责人要到现场指挥施工。2．拆除工作开始前，应将电线、天然气管道等通往被拆除建筑物的支线切断或迁移。3．拆除建筑物前，应在周围设安全栏杆，禁止其他人员入内。

4．拆除建筑物，应遵守拆除方案，自上而下进行，禁止数层同时拆除。拆除作业人员，应站在脚手架或稳固的结构上操作，拆除某部分时，要防止其他部分发生坍塌，拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。5．拆除前应将有倒塌危险的结构物，用支柱等临时加固。

6．拆除建筑物时，楼板上不准多人聚集和集中堆放材料，拆除较大或较重的材料，应用起重机吊下、运走。散碎材料应用溜放槽溜下，拆下的材料要及时清理、运走。

五、拆除施工流程

1、车棚内部的水电暖

采用人工和脚手架配合作业，现将内部所有电路及水暖管线进行拆除归类。

2、屋面板

采用人工屋面作业和车间内部脚手架作业同时进行，屋面板与中间夹心层及屋面底板分层拆除的方法，材料吊运至地面需采用人工和吊滑轮相结合的方法初步单个进行。车间内部上脚手架的施工人员需佩戴安全帽及安全带作业，防止事故发生。3.屋面檩条

采用人工在屋面直接作业拆除，需做到保险带与保险绳相结合的安全措施，单个逐步拆卸，逐个吊运至地面，车间内部人员需听从指挥人员统一指挥进出车间进行搬运。4.车间内部管线

采用人工配合电焊机，氩弧焊切割机进行拆卸。使用吊滑轮进行吊放，检查各连接部位是否与主结构脱离。5.主钢梁

采用相应起重吨位的吊车配合人工进行拆卸，先使用吊车将待拆梁进行稳固待吊，检查起吊绳是否安全牢靠，人工拆卸梁与柱的连接螺栓并检查是否完全脱离，待完全脱离人员下柱到地面后再指挥吊车慢慢起吊运至地面再进行分段拆卸。此环节是整个工程最为重要的一项工作，需做到顺序流畅，指挥有序，安全才有保障。6.钢柱

采用破碎工具配合人工，先将各钢柱与原有混凝土的连接拆除，然后采用吊车将待吊柱进行稳固待吊，人工将钢柱与地脚螺栓连接处的螺栓拆卸并检查是否完全脱离后在进行起吊，指挥吊车将其平稳放至地面待拉运。

六、劳动力计划

1、现场安装人员

电焊工

拆除工

10人

七、质量保证体系

在组织机构上，建立由项目经理直接负责，工程技术人员中间控制，专职质检员作业检查，班组质量监督员自检，互检的质量保证组织系统，将每个岗位、每个职工的质量职责都纳入项目承包的岗位合同中，并制定严格的奖罚标准，使施工过程的每一道工序、每一道部位都处于受控状态。并同经济效益挂钩，保证工程的整体质量。

面对激烈的市场竞争，企业只有通过质量创信誉，通过质量求生存，质量的保证依赖于科学的管理和严格的要求。我公司在工程施工中不断吸取经验，已形成彩板制作、加工、安装及机械配件开发的整套工艺服务。严格贯彻技术交底、技术复核、自检互检，原材料检验和隐蔽工程验收等技术管理制度，具体质量保证措施。技术措施

为确保工程安全；不仅要有良好的施工管理；还要采取相应的技术措施，只有技术与管理同时上水平，才能把质量创优目标落到实处。（1）制订科学的施工方案和详细的施工工艺

工程实施中还将对各项工程制订进一步的施工组织设计方案；编制详细的施工工艺。（2）选用先进设备，提高装备技术水平。

（3）坚持隐蔽工程检查签制度，施工单位自检后；请监理工程师进行复检签证，做到层层把关；尊重和服从监理单位的质量检查认可，否则不得进行下道工序的施工。（4）严格按照设计文件、现行技术规范、规程、规则和国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《工程质量检验评定标准》，以及施工图实施；项目部对工程质量每旬检查一次；应随时组织检查并邀请业主、监理等有关人员参加；认真听取意见。

八、安全防护措施

（一）安全目标

1、杜绝因工伤亡事故、避免重伤。因工受伤事故控制在‰。

2、具体措施

（l）现场项目部设立以项目经理为首的安全领导小组，配备专职安全员负责全面的安全管理工作，做到有计划、有组织的进行预测。控制。预防事故的发生。（2）加强全员安全教育；使广大职工牢固树立“安全第一”的意识，组织职工学习有关安全方面的规章制度和安全生产知识，做到思想上重视。生产上严格按操作规程，标准化、正规化施工提高防事故、保安全的能力。

（3）制订安全检查和目标奖惩制度针对自身的具体情况、每天进行自检、项目部抽查预防季节性事故发生强化行政管理运用政治、经济、法律手段、三管齐下使安全工作全面达标。

（4）各单位切实做好防火、防汛、防触电等工作加强对机械。车辆的管理，定人、定机（车）、定责，应严格按操作规程施工。

（5）各工种人员熟悉并严格执行本工种的安全操作规程，并持证上岗。

（6）施工开始前对施工人员做好入场安全教育及交底，施工过程中利用班前会、小结会具体现场情况，提出保证安全措施。（7）各工种必须服从现场统一指挥。

（8）高空作业人员要系好安全带，各工种人员必须戴好安全帽进场。（9）电器用具放在通风、干燥棚内，外壳接地，做好零保护。（10）板材安装时，现场严禁烟火。

（二）环境保护措施

本工程进场后做好全面规划，对环保工作综合治理；将施工现场周围环境的污染减少到最小程度现将采取如下措施

1、成立环保小组。制订环保措施，项目部、队分级管理，负责对环保检查、监督各项环保工作落实。

2、对职工进行环保知识教育使人人心中都明确环保工作的重大意义，积极主动参与环保工作，机自觉的遵守环保的各项规章制度。

（三）文明施工

搞好文明施工，保护好周围环境，现场污水管理系统，垃圾集中统一处理，减轻对周围环境的污染，注意保持生态平衡。加强对施工人员的教育，遵守厂方有关的规章制度，处理好与当地群众的关系，保持本公司严于律己，顽强拼搏的优良传统和作风。

简易彩钢棚施工合同范本第14篇发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

按照《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1．工程名称：十堰倍力工贸有限公司三期厂房。

2．工程地点：十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。

3．工程内容：三期厂房（钢构+土建+装饰）清单如下：

①地梁、地面及土石方工程分项。

②图纸建筑外墙面±以上的土建工程量包括：a-d*1、1-12*a轴的砌筑墙体及内外墙装饰；室外散水及坡道；

③钢构工程中除12*a-g、g*5-12、5*d-g、d*1-5轴标高米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外，其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。

二、工期

自合同签订第三日起始，工程总有效工作日为60天，具体工期明确如下：

①基础工程30天；

②主钢构安装15天；

③屋面及屋面排水系统安装5天；

④门窗及围护系统安装10天。

⑤其它附属及收尾工程10天。

乙方必须按照约定的工期内如期完工，每无故延迟1天，即处罚人民币1000元，处罚上限为人民币15000元。延误超过15天，甲方视乙方放弃施工，可另行需找其它单位施工，已完成工程按实际完成量的50%结算。遇以下情况经甲方现场代表签字可以延期：

1、雨雪及其它不适合安装的天气。

2、春节。

3、设计错误、资料不准确和甲方提出工程变更。

4、因甲方和第三方原因造成施工停顿。

5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。

三、合同价款及付款方式

1．合同价款：

本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整（￥）包干。

2．付款方式:

甲方预付工程总款的支付工程总款的30%；屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%；所有收尾工程完工，验收合格后即支付工程总款的15%；余款（工程总款的5%）作为质保金。

3．变更工程价款：凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目，场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通知单和施工签证为准，发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算，其变更造价以甲方双方共同协商认可为准，涉及规税事项参照国家有规定执行。

四、材料供应

1．对主钢构及围护系统的'原材料供应，甲方有明确指定，即主钢构所用的中厚板必须从武钢原厂购买，彩钢板必须选用宝钢原产，在钢构拼装、彩板轧制前，乙方必须向甲方提供制造厂商有效的出厂证明，对于主钢构所用基材，应及时通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必须按国家规定作焊缝探伤检查，并出具检测报告，所用焊料、焊接工艺、焊工技术水平证明、检验方法等必须符合国家相关强制规定要求。

2.其余材料由乙方自行采购，凡采购的材料必须符合设计和建设单位要求及各项技术标准。且质量合格证和出厂合格证书必须随货同行，材料进场后经甲方现场代表见证验收合格方可使用。凡采购的材料未经验收乙方擅自使用造成工程质量不合格，由乙方负责修复或拆除并承担发生的全部费用，由此延误的工期不能顺延，并赔偿由此给甲方所造成的经济损失。

五、工程质量

1．工程验收：工程质量必须达到合同所定标准及规范要求。若工程竣工后30天内（以乙方向甲方递交主体工程验收通知单之日起算），因甲方原因不组织验收均可视为工程已验收合格。

2．乙方必须按照甲方认可的设计图纸精心组织施工。遇有特殊情况需要变更时，必须征得甲方现场代表和项目经理同意并联合签认后方可有效。

3、乙方必须接受甲方现场代表的质量监督及正常工作检查，不得无故阻挠。

4、工程验收依据：

a、甲方签认的施工图、施工变更通知单、施工签证、相关建筑标准图集及图纸会审纪录。

b、相关国家标准：

简易彩钢棚施工合同范本第15篇建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

一、工程概况：

1、工程名称：鹿邑县豫龙商贸有限公司农贸市场交易棚。

2、大棚标准：南北长78米，东西宽30米，总建筑面积为2340平方米(具体标准详依设计图纸为准)。

3、工程地点：观堂镇段庄207省道东侧。

4、工程内容：钢架结构，顶层以双层泡沫复合瓦封面。

二、合同价格：整棚建筑包括土建工程地基工程总造价为每平方米

元。

三、合同工期：开工日期：

竣工日期：合同建设日期为天。

四、质量标准：必须按照设计图纸标注要求保质保量施工，如不按图纸要求施工或未经甲方同意，乙方擅自改变施工方案，甲方有权提出停工，所造成的一切损失均由乙方自行承担。

五、投资方式：乙方全额垫资，上级验收后付款。

六、安全责任：乙方应按施工规范安全要求严格施工，各类技术人员必须按规定要求的技术职称，在施工期间如上级部门检查，因技术人员职称不符和施工发现问题，所造成的经济处罚均由施工方负责和承担。在施工过程中发生一切安全责任事故均由乙方全部承担，甲方不负责任何责任及一切连带责任。

七、乙方向甲方承诺：按合同约定，按照图纸要求进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量维修责任。

八、合同生效：合同签订时间：

年月日。本合同双方签字盖章生效。在合同履行期间，任何一方不得违约，如一方违约，由违约方承担一切责任和经济损失。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，主管单位一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简易彩钢棚施工合同范本第16篇彩钢板活动房

彩钢板房结构说明

1、本产品屋架、柱梁均采用型钢结构焊接组成。墙体均采用彩钢板轻质隔热夹芯板组合，屋面根据客户需要可用彩钢板夹芯板或彩钢板波形瓦，并由铝合金窗配套。

2、重量轻：每m2板自重10-14kg，仅为砖混墙建筑的1/30，国外称为水面建筑。

3、隔热性能好：导热系数为瓦/米*度，亦具有良好的阻热、防潮、防寒、隔热性能。

4、强度好、材料节约、使用寿命长：可做墙板、屋面板，既是承重结构，又是围护结构，一般房屋不用梁柱，无须表面装饰，外露的彩色钢板，一般15-20年内其防腐层不脱落。

5、上海地区抗风力8级。

6、楼面负载150kg/m2。

7、大型厂房、净化房、冷库、集装箱及各种钢结构多层彩板房按用户需要设计制作。

8、安装灵活、快捷：板块可再拼装组合，不需吊装机械，可多次拆装，重复使用。

9、品种、规格、颜色可按客户要求定制生产。

施工前准备

1、施工前应认真组织有关技术、施工人员进行图纸会审和技术

交底。

2、查看现场三通一平的情况，各种构件及板材的堆放场地应高出路面10cm，以防积水。

3、根据本工程的实际施工需要，现场需接通380V和220V电源，计算好所需要足够的电源线，作好分配电箱的接电工作。

4、拟定送货车辆的行进路线及材料进场后的堆放场地，以确保道路畅通、不影响施工为准。

5、对土建基础的平面尺寸及水平进行测量、复核，确保工程施工顺利进行，如有误差，及时通知项目部进行修正。

加工制作程序

1、彩钢板二层楼房采用钢架，钢架在厂内进行加工制作：主梁上弦采用5＃角钢双拼，下弦采用4＃角钢双拼，支撑采用3＃角钢。次梁采用上弦3＃角钢双拼，下弦采用＃角钢双拼，支撑采用＃角钢，立柱采用80*80方管。

2、屋面采用100＃夹芯板，墙体采用50＃75＃夹芯板，封檐板采用50＃夹芯板。楼板采用900*450水泥小楼板,楼板在厂内定型浇制，必须在厂内养护至达到规定强度后才能发至现场使用。

3、窗户采用×铝合金窗或者塑钢窗，门板采用彩钢板。

现场施工程序

1、对基础进行复核放样，确保准确无误后开始进行施工，如发现误差，应及时通知项目部，进行调整或返工。

2、先在地面上把主梁同柱子用M10螺栓连接牢固，然后利用柱子把主梁撑起来，并加设临时支撑进行固定。立柱与预埋钢板用电焊固定，焊接时应在方管四周同预埋钢板进行满焊。

3、利用同样的方法依次安装其它主梁，从第二片主梁起安装部分次梁，用M8螺栓固定，确保每片主梁的间距准确。

4、每安装一片主梁，需加设临时支撑进行固定，从而杜绝安装时钢架倒塌事故的发生。

5、主梁全部安装完成后，安装其余次梁，用角钢带筋对每个次梁进行固定，在保证次梁的间距准确以后，用电焊把带筋和次梁焊牢、焊实。

6、用膨胀螺栓固定钢板和立柱，然后安装室外楼梯。

7、把水泥小楼板搬运到二层楼面，逐块铺设，楼板在楼面上禁止集中堆放，应铺设一批，搬运一批。楼板铺设应接缝严实，两边搁放均匀，不合格楼板不得在工程中使用。

8、安装墙板，先根据图纸放准地槽位置，用膨胀螺栓固定。然后竖立墙板，墙板与墙板之间采用工字铝连接，墙板与钢架采用铆钉固定，安装连接应牢固，并同时安装内墙板。转角处利用角铝连接铆钉固定，同时根据施工图纸预留门、窗洞口位置。

9、安装屋面板，用工字铝连接屋面板，屋面板与墙板利用角铝连接铆钉固定。对屋面板翻边，安装防水折件，铆钉固定

10、安装屋面封檐板及走廊栏杆、楼梯扶手，在屋面打好防水用硅胶。

11、安装门窗，用专用型材对预留洞口进行包边，安装好彩板门及塑钢窗，门窗锁具应坚固、牢实，开启灵活。

12、地坪由建设单位自行浇设，要求上层用20mm~30mm厚水泥砂浆进行嵌缝、找平、浇设地坪，浇地坪时应捣实，并随捣随抹紧光。下层根据建设单位实际需要浇设。

13、若建设单位利用夹层安装电线，则必须在扣板安装前架设，建设单位必须确保电线与钢架完全绝缘。

14、安装下层吊顶木龙骨，用铁丝固定，安装pvc扣板，用扣板钉固定。

15、清理现场，组织完工验收并移交钥匙，交付建设单位使用。

简易彩钢棚施工合同范本第17篇甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方承建彩钢房安装。结合本工程具体安装，为明确甲乙双方在本工程中的权利责任，双方协商签订本合同。共同遵守执行，合同条款如下：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.合同签订地点：

4.工期：自签订合同起15日内完工。

二、材料类型

1.彩钢复合顶板上厚、（灰色）下厚、（白色）泡沫10公斤阻燃，10公分顶板。

2.框架截距6米，前高为米，后高为米、方管柱子为100*100MM，（厚）。

3.领条、方管为40*80*厚度，领条为5根。

4.大梁、方管为80*120*厚度。

5.不包括水、电、暖、门、窗、墙体等设备。

三、顶棚造价即付款方式

1.向墙外延伸1米，长72米。工程总造价合计：12万元。工程款全部为现金，不拿饭卡抵消。

2.先付定金为3万元，复合顶板到工地再付3万元，完工后付5万元。剩余的1万元作为工程保障金，一个月内工程质量无任何问题时付清余款，若工程出现质量问题乙方迟迟不为甲方维修，保障金作为罚款处理。如若因甲方因素造成停工、误工、甲方全权负责。

3.在施工过程中，发生任何工伤安全事故由乙方负责。

4.工程质量按报价单为标准，如工程材料不按标准实施，剩余款为违约金。

四、甲方义务

甲方应做好工程开工的现场准备工作，施工过程中所需水电及相应的费用由甲方负责，道路及运输通道顺畅，施工现场满足乙方的需要。

五、进度计划

乙方按照合同签订的工期施工，乙方完成后甲方负责竣工验收，如遇特殊情况（停电、下雨）及不可抗力因素，工期延后。

六、附则

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方盖章或签字后生效。

3.未尽事宜双方友好协商解决，如遇出现纠纷协商不脱时，由司法部门进行仲裁或到人民法院调解。

4.施工过程中如发生改动所产生的费用由甲方承担。

5.如若乙方不按工期交工，每天扣除3000元为违约金。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

签订时间：签订时间：

简易彩钢棚施工合同范本第18篇板房安全拆除协议

甲方(工程发包方)：

乙方(工程承包方)：

根据《^v^合同法》有关规定，本着平等互利原则，经甲、乙双方友好协商一致同意签订本合同。

第一条拆除、安装活动板房的内容：

甲方委托乙方，板房面积约为平方米。

第二条乙方为甲方拆除、运输活动板房的收费标准为：按单价元/㎡包干，具体工作内容包括：拆除、运至甲方指定地点分类整齐堆放。

第三条付款方式

全部工作完成，经甲方验收合格，乙方提供合法、有效的税务发票后一次性全部支付给乙方。

第四条乙方服务的有关事项

严格按国家相关规范、规定进行施工生产，确保拆除部件的完好率；

严格按国家安全生产规范施工生产，如因乙方自身原因出现安全事故，全部责任由乙方自行承担。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：

一、甲方的安全责任：

I、涉及工地临时活动房安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙

方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后，应组织验收，对设备的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任：

1、组织施工人员学习《工地临时活动房安装安全工作规程》、《工地临时活动房安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底，使全体施

工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《工地临时活动房安装安全工作规程》、《工地临时活动房安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。

5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派陈坤同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《工地临时活动房安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，另外附页。

第五条本合同未尽事宜,双方本着友好合作精神,协商后签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

第六条本合同自签订之日起生效，合同履行完毕后自行失效。本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交工程所在地人民法院诉讼。

第七条本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。

甲方：乙方：

单位名称（单位公章）：单位名称（单位公章）：

地址：地址：

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

日期：年月日日期：年月日

电话：电话：合同签订地点：

简易彩钢棚施工合同范本第19篇甲方：___________

乙方：___________

根据《^v^合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

一、工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程范围和内容：本房为横跨钢结构彩钢面露天阳台改建，规格：长__________________米；宽_________米檐高_________米，坡度达适用范围，内骨架采用__方管做钢衬焊接，主梁与主龙骨采用H型钢材制作。彩钢板面采用10mm厚度的保温复合彩板安装，龙骨架防腐处理。夹层隔断采用一等岩棉或高密度苯板坐垫层保温隔音处理，外贴石膏板面。坡面房檐做排水沟沿。龙骨架地面铺设密度板。焊接制作高度50mm窗户台面，内做保温处理。彩钢面板铺设完毕后再作所有边角密封与防水处理。以上施工工艺必须采用标准施工方法施工安装。

（4）其它补充事宜：

（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：_________

（小写￥：_________）

二、施工准备

（一）甲方：

（1）做好建筑“三通”，保证施工材料能运达到常

（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器）（包括水表、配电表）要求能满足施工用水、用电的需要。

（3）进场施工前，必须办理好施工的一切手续事宜。否则造成的一切责任由甲方承担。负责协调运输使用的电梯事宜。

（二）乙方：

（1）编制施工组织或设计施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进常做好一切施工安全防护措施！室内地面铺设防护布面，避免毁坏原有地面与设施。

三、工程期限

（1）根据需要，商定工程总工期为_________天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），_________年_________月_________日至________年_________月_________日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

四、工程价款的支付与结算

（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，如发生变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面或口头形式通知对方。

（2）本合同签订后，甲方须付预付款30%计人民币_________元作为合同定金及备料款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的50%，计人民币_________元作为工程材料预付款，工程施工安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价全部工程款，计人民币_________元。

（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

五、备注：

因是高层安装施工作业，一切施工安全措施由乙方自行处理，如造成一切安全后果与甲方无关，甲方不承担任何责任！

六、附则

（1）本合同一式_________份，甲乙双方各执一份。

（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：___________乙方：___________

日期：___________日期：___________

简易彩钢棚施工合同范本第20篇甲方：

乙方：

经双方协商答成以下协议，有关事项如下：

一、甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。

二、工程地点：

院内。

三、承包方式：

包工包料。

四、工期：

自开工之日起，十日内完工。（不抗拒的情况除外，如下雨，刮大风等天气可以延期）

五、工程要求：

梁采用300h型钢，檩条采用160c型钢，彩钢复合板采用上下彩钢板，100mm厚泡沫夹层的蓝色复合板。

六、付款价款：

单价为______总面积为__________总价款为______________

七、付款方式：

首付________再付________，其余完工验收后一次性付清。

八、甲方负责乙方工程中用的水电和吊车。乙方在施工期间发生的人身伤亡和其它意外情况有乙方负责。

此合同一式两份，双方同意后签字生效.

甲方：乙方：

______年___月___日

简易彩钢棚施工合同范本第21篇甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

依照《合同法》及其有关法律，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：定远寨农业发展大棚

工程地点：定远寨镇

工程内容：钢结构大棚安装及彩钢瓦安装

二、工程承包范围

承包范围：钢结构大棚梁架安装，檩条制作安装，彩钢瓦安装

三、合同日期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

四、质量标准

严格按甲方监理要求和图纸施工要求施工

五、承包方式

1、甲方提供钢材，彩钢瓦，螺丝，切割片，电焊条，吊车，液化气(工程用的所有材料)等

2、乙方提供工程用的工具

3、甲方提供每个棚子一天吊装使用，卸车甲方出吊车，乙方出人工

4、甲方把彩钢瓦送到每个棚前

六、合同价格

金额：每平米18元(按大棚建筑面积计算)，按安装大棚数量结算。

七、付款方式

1、大棚钢架，檩条，拉丝安装完，甲方付工程款60%(7200元)

2、彩钢瓦安装完付工程款90%，经甲方验收合格后剩余工程款一次性付清。

八、安全措施

1、乙方张施工期间严禁违章操作

2、乙方在施工期间发生任何安全事故甲方不负责任

九、违约和争议

1、甲方必须按付款方式付款，因付款不到位耽误工期由甲方负责

2、材料必须及时，因材料不到场影响工期由甲方负责，因材料不到场误工费由甲方负责

3、乙方必须按期交工，延误工期从工程款扣除违约金5000元

十、其他

如发生不可抗力的因素工期延续

十一、本合同一式两份。

甲方：乙方：

年月日

简易彩钢棚施工合同范本第22篇甲方