2024建设工程施工合同-范例

编号：__________2024]建设工程施工合同-甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024]建设工程施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四章：工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3关键节点及进度要求第五章：质量标准及要求5.1工程质量标准5.2材料及设备要求5.3施工工艺及操作规范第六章：合同的履行6.1承包人的义务6.2发包人的义务6.3合同的变更与解除第七章：违约责任7.1承包人违约责任7.2发包人违约责任7.3违约赔偿方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼地点及适用法律第九章：合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十章：合同的附件10.1附件列表10.2附件内容说明第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3环境保护与安全生产第十二章：合同的修改与补充12.1合同的修改12.2合同的补充第十三章：合同解除及终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理第十四章：附则14.1合同的适用范围14.2合同的解释权14.3合同的份数及保管合同编号：202401第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包人：__________（发包人全称）1.1.2承包人：__________（承包人全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指本合同约定的__________（工程名称）的建设项目。1.2.2合同总价：指承包人完成合同约定的全部工程量后，应得的支付金额。1.2.3工期：指从合同约定的开工日期到竣工日期的全部时间。第二章：工程概况2.1工程名称：__________（工程名称）2.2工程地点：__________（工程地点）2.3工程规模：__________（工程规模）2.4工程内容：__________（工程内容）第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价定为：__________（金额）。3.2价格调整机制3.2.1价格调整的条件和方式按照合同附件中的价格调整条款执行。3.3支付方式及进度3.3.1支付方式：__________（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3.2支付进度：按照工程进度分阶段支付。第四章：工期及进度4.1开工日期：__________（日期）。4.2竣工日期：__________（日期）。4.3关键节点及进度要求4.3.1关键节点：__________（关键节点名称）。4.3.2进度要求：__________（具体要求）。第五章：质量标准及要求5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家__________（标准名称）的要求。5.2材料及设备要求5.2.1材料和设备应符合国家__________（标准名称）的要求。5.3施工工艺及操作规范5.3.1施工工艺和操作规范应按照__________（规范名称）执行。第六章：合同的履行6.1承包人的义务6.1.1承包人应按合同约定完成工程。6.1.2承包人应保证工程质量、安全、进度等方面的要求。6.2发包人的义务6.2.1发包人应按合同约定支付合同总价。6.2.2发包人应提供施工所需的场地、资料、设备等。6.3合同的变更与解除6.3.1合同变更的条件和程序按照合同附件中的变更条款执行。6.3.2合同解除的条件和程序按照合同附件中的解除条款执行。第七章：违约责任7.1承包人违约责任7.1.1承包人未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。7.1.2承包人未保证工程质量、安全、进度等方面的要求的，应承担相应的违约责任。7.2发包人违约责任7.2.1发包人未按合同约定支付合同总价的，应承担相应的违约责任。7.2.2发包人未提供施工所需场地、资料、设备等的，应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿方式7.3.1违约赔偿金额和方式按照合同附件中的赔偿条款执行。第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方合同争议应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，争议应提交__________（仲裁机构名称）仲裁。8.2仲裁或诉讼地点及适用法律8.2.1仲裁地点为：__________（仲裁地点）。8.2.2适用法律为：__________（适用法律）。第九章：合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件9.2.1合同在工程竣工并验收合格后终止。9.3合同解除条件9.3.1合同解除的条件和程序按照合同附件中的解除条款执行。第十章：合同的附件10.1附件列表10.1.1附件一：工程设计文件10.1.2附件二：施工图纸10.1.3附件三：合同价格明细表10.1.4附件四：工期计划表10.1.5附件五：质量标准和要求10.2附件内容说明10.2.1附件内容详见附件内的详细说明。第十一章：其他约定11.1保密条款11.1.1双方应对合同内容和相关业务信息保密。11.2知识产权保护11.2.1双方同意保护合同涉及的知识产权。11.3环境保护与安全生产11.3.1承包人应遵守国家环境保护和安全生产的相关规定。第十二章：合同的修改与补充12.1合同的修改12.1.1合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。12.2合同的补充12.2.1合同的补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十三章：合同解除及终止后的处理13.1合同解除后的处理13.1.1合同解除后，承包人应按照合同约定完成剩余工程。13.2合同终止后的处理13.2.1合同终止后，发包人应按照合同约定支付尾款。第十四章：附则14.1合同的适用范围14.1.1本合同仅适用于本工程的建设施工。14.2合同的解释权14.2.1本合同的解释权归__________（合同解释权归属方）。14.3合同的份数及保管14.3.1本合同一式__________份，双方各执一份，__________份留存备查。甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对工程的设计和施工过程有特殊要求的，应在合同中明确说明。1.1.1甲方要求工程设计必须符合特定的美观、功能和环保标准。1.1.2甲方要求施工过程中采用特定的施工方法、材料和设备。1.2甲方对工程进度有特殊要求的，应在合同中明确说明。1.2.1甲方要求工程必须在特定的时间内完成，以满足业务需求。1.2.2甲方要求工程的关键节点必须在特定的时间内完成。1.3甲方对工程质量有特殊要求的，应在合同中明确说明。1.3.1甲方要求工程质量必须达到特定的高标准。1.3.2甲方要求工程的质量检验标准必须符合特定的要求。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方对工程设计和施工过程有特殊要求的，应在合同中明确说明。2.1.1乙方要求工程设计必须符合特定的技术规范和行业标准。2.1.2乙方要求施工过程中采用特定的施工方法、材料和设备，以提高工程质量。2.2乙方对工程进度有特殊要求的，应在合同中明确说明。2.2.1乙方要求工程必须在特定的时间内完成，以满足人力资源和设备安排。2.2.2乙方要求工程的关键节点必须在特定的时间内完成，以确保工程顺利进行。2.3乙方对工程质量有特殊要求的，应在合同中明确说明。2.3.1乙方要求工程质量必须达到特定的高标准，以保证工程的安全和耐用性。2.3.2乙方要求工程的质量检验标准必须符合特定的要求，以确保工程质量符合行业标准。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介在合同中的角色和职责应明确说明。3.1.1第三方中介负责协调甲方和乙方的沟通，确保合同的顺利执行。3.1.2第三方中介负责监督工程的进度和质量，确保工程按合同要求进行。3.2第三方中介的报酬和支付方式应在合同中明确说明。3.2.1第三方中介的报酬根据其工作量和质量进行计算。3.2.2第三方中介的支付方式可以是固定金额或按工程进度分阶段支付。3.3第三方中介的责任和义务应在合同中明确说明。3.3.1第三方中介应对工程的进度和质量负责，确保工程按合同要求进行。3.3.2第三方中介应对其提供的服务和监督结果负责，确保其准确性和可靠性。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.合同价格明细表4.工期计划表5.质量标准和要求6.材料和设备清单7.施工方法说明8.环境保护措施方案9.安全生产规定10.变更和解除合同的协议11.争议解决协议12.保密协议13.知识产权保护协议14.合同履行时间表二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，构成违约。2.发包人未按合同约定支付合同总价，或提供施工所需场地、资料、设备等不及时，构成违约。3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露合同相关信息的，构成违约。4.双方未遵守知识产权保护协议，侵犯对方知识产权的，构成违约。5.承包人未遵守环境保护和安全生产规定，造成损失或责任的，构成违约。三、法律名词及解释：1.合同总价：指承包人完成合同约定的全部工程量后，应得的支付金额。2.工期：指从合同约定的开工日期到竣工日期的全部时间。3.质量标准：指工程质量应符合的国家或行业标准。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工期计划，必要时协商赔偿。2.工程质量问题：及时检查、评估质量问题，确定责任