场地建设工程合同范本

场地建设工程合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行场地建设工程事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，负责进行场地建设工程的设计、施工及验收等相关工作。1.2工程包括但不限于：土地平整、基础施工、结构施工、装修施工、绿化施工、配套设施施工等。二、工程地点2.1工程位于__________（详细地址）。三、工程期限3.1工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延期的，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保责任，质保期限为____年。五、工程费用5.1乙方向甲方提供的工程报价为人民币____元（大写：____________________元整），该报价包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付工程款项。六、付款方式6.1甲方支付工程款项分为三个阶段：预付款、进度款和验收款。6.2预付款为工程报价的30%，在合同签订后____个工作日内支付；进度款为工程报价的50%，在工程进度达到70%时支付；验收款为工程报价的20%，在工程验收合格后支付。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程报价的0.5%×逾期天数。7.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日1.工程设计方案2.工程报价单3.施工图纸第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________第三方主体（以下简称“第三方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行场地建设工程事宜，并引入第三方作为保证及监督方，以保障甲方权益，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容与地点1.1乙方根据甲方的要求，负责进行场地建设工程的设计、施工及验收等相关工作。1.2工程位于__________（详细地址）。二、第三方主体职责2.1第三方作为保证及监督方，有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求。2.2第三方应提供专业的技术支持，协助甲方对乙方进行考核，确保乙方按照约定标准完成工程。2.3第三方在工程验收过程中，应提供独立、公正的验收意见，确保工程质量符合国家标准。三、甲方的权益保障3.1甲方有权根据工程进度和质量，随时对乙方进行考核，并要求乙方及时整改。3.2甲方有权根据合同约定，向乙方支付工程款项。3.3甲方在工程验收合格后，有权要求乙方承担质保责任。3.4甲方在合同履行过程中，有权要求第三方提供必要的协助和支持。四、乙方的义务与限制4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2乙方应按照约定时间完成工程，如有特殊情况需延期的，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。4.3乙方在施工过程中，应严格遵守安全规定，确保施工安全。4.4乙方在合同履行过程中，应接受甲方和第三方的监督和管理。五、工程费用与支付方式5.1乙方向甲方提供的工程报价为人民币____元（大写：____________________元整），该报价包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付工程款项。六、违约责任与赔偿6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程报价的0.5%×逾期天数。6.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复并承担相应费用，如导致甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。6.3甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日1.工程设计方案2.工程报价单3.施工图纸第三方介入的意义和目的：第三方作为保证及监督方，有利于确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求，同时增加了甲方的权益保障。第三方提供专业的技术支持，协助甲方对乙方进行考核，确保乙方按照约定标准完成工程。在工程验收过程中，第三方提供独立、公正的验收意见，确保工程质量符合国家标准。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同主体，有权对乙方进行考核和要求，确保乙方按照约定标准完成工程。甲方有权根据工程进度和质量，随时对乙方进行考核，并要求乙方及时整改。在工程验收合格后，甲方有权要求乙方承担质保责任。此外，甲方有权要求第三方提供必要的协助和支持，以保障甲方的权益。通过引入第三方作为保证及监督方，甲方在工程合同中处于主导地位，有利于确保工程顺利进行，保障甲方的利益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________第三方主体（以下简称“第三方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行场地建设工程事宜，并引入第三方作为保证及监督方，以保障乙方权益，经充分协商，达成以下协议：一、工程内容与地点1.1乙方根据甲方的要求，负责进行场地建设工程的设计、施工及验收等相关工作。1.2工程位于__________（详细地址）。二、第三方主体职责2.1第三方作为保证及监督方，有权对甲方的履行过程进行监督，确保甲方履行合同义务符合乙方的要求。2.2第三方应提供专业的技术支持，协助乙方对甲方进行考核，确保甲方按照约定标准完成合同义务。2.3第三方在合同履行过程中，应提供独立、公正的评估意见，确保甲方履行合同义务符合国家标准。三、乙方的权益保障3.1乙方有权根据工程进度和质量，随时对甲方进行考核，并要求甲方及时整改。3.2乙方有权根据合同约定，向甲方收取工程款项。3.3乙方在合同履行过程中，有权要求第三方提供必要的协助和支持。四、甲方的义务与限制4.1甲方应按照乙方的要求和国家相关标准履行合同义务，保证工程质量。4.2甲方应按照约定时间完成工程，如有特殊情况需延期的，应提前向乙方提出申请，经乙方批准后方可延期。4.3甲方在履行合同过程中，应接受乙方和第三方的监督和管理。五、工程费用与支付方式5.1甲方应向乙方支付工程款项，具体金额和支付方式详见附件。六、违约责任与赔偿6.1甲方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：工程报价的0.5%×逾期天数。6.2甲方履行合同义务不符合约定的，甲方应负责修复并承担相应费用，如导致乙方损失的，甲方还应赔偿乙方损失。6.3乙方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日1.工程设计方案2.工程报价单3.施工图纸乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同主体，有权对甲方进行考核和要求，确保甲方按照约定标准完成工程。乙方有权根据工程进度和质量，随时对甲方进行考核，并要求甲方及时整改。在工程验收合格后，乙方有权要求甲方