2024版电力建设工程施工合同封面

2024版电力建设工程施工合同封面合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，按照业主的要求完成工程的施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商确定本合同的内容。双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程范围与内容1.1工程范围：本合同约定的电力建设工程，具体包括但不限于：_______（具体工程内容）。1.2工程内容：乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工，包括但不限于：_______（具体施工内容）。第二条合同价格与支付2.1合同总价：本合同约定的工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为尾款。2.3支付时间：甲方应按照本合同约定的支付比例和时间，向乙方支付合同价款。第三条施工期限3.1工程开工日期：本工程约定开工日期为_______年_______月_______日。3.2工程竣工日期：本工程约定竣工日期为_______年_______月_______日。3.3工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求采取措施加快施工进度，并承担因此产生的一切费用。第四条质量标准4.1工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2质量验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合验收工作。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日起_______年。第六条违约责任6.1乙方如违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：_______（违约责任内容）。6.2甲方如违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：_______（违约责任内容）。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日起终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______年_______月_______日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.材料及设备采购合同

5.工程验收标准

6.保密协议

7.施工许可证

8.安全生产责任书二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。

2.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。

3.乙方泄露甲方商业秘密，视为违约。

4.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。

5.甲方未按约定提供施工条件，视为违约。三、法律名词及解释：

1.电力建设工程：指新建、改建、扩建电力设施及其配套工程。

2.承包商：指具有电力工程承包资质的企业。

3.业主：指委托承包商进行电力建设工程的企业或个人。

4.违约：指合同当事人违反合同约定义务的行为。

5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：协商确定合理的延期时间，并根据实际情况调整工程进度计划。

2.工程质量问题：及时整改，必要时重新施工，确保工程质量符合约定标准。

3.付款纠纷：查阅合同约定，按照约定的付款比例和时间进行支付。

4.施工条件不足：与甲方沟通，协调解决施工所需条件，确保工程顺利进行。

5.保密协议纠纷：严格按照保密协议约定执行，如有泄露，追究违约方责任。五、所有应用场景：

1.电力公司新建、改建、扩建工程。