2024版建设工程项目招投标及合同管理

2024版建设工程项目招投标及合同管理合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为实施建设工程项目，经乙方投标并中标，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就建设工程项目招投标及合同管理相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、招投标事宜2.1乙方应当按照甲方的要求，参加招投标活动。2.2乙方中标后，应与甲方签订本合同，并按照本合同的约定履行义务。2.3乙方在投标过程中所提供的资料，应真实、准确、完整，不得有虚假记载。三、合同履行3.1乙方应按照本合同约定的内容、质量标准、进度要求完成工程。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、技术规范和标准进行施工。3.3乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得发生重大质量安全事故。3.4乙方应按照甲方的要求，提供工程进度报告、质量报告等相关资料。3.5乙方应承担工程验收、保修等责任。四、合同价格及支付4.1本合同的价格为：__________元（大写：__________元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例支付乙方工程款。4.3乙方应提供合法、有效的发票，以便甲方进行税前扣除。五、工期5.1本工程的工期为：__________日。5.2乙方应保证按照本合同约定的工期完成工程。六、违约责任6.1乙方未按照本合同约定的内容、质量标准、进度要求完成工程的，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2乙方发生重大质量安全事故的，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.3甲方未按照本合同约定的付款节点和比例支付乙方工程款的，乙方有权要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.投标文件2.中标通知书3.工程设计文件4.施工图纸5.工程量清单6.工程预算书7.合同条款说明书8.履约担保函9.支付担保函10.工程验收报告11.保修书12.变更协议13.索赔文件14.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容、质量标准、进度要求完成工程，视为违约。2.乙方发生重大质量安全事故，视为违约。3.甲方未按照合同约定的付款节点和比例支付乙方工程款，视为违约。4.甲方未按照合同约定提供施工条件或干扰乙方正常施工，视为违约。5.乙方未按照合同约定提供履约担保或支付担保，视为违约。6.乙方未按照合同约定进行工程变更或提出索赔，未经甲方同意，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指承担工程建设任务并按合同约定完成工程的一方。3.招投标：指通过公开竞争的方式选择承包方的一种采购方式。4.工程量清单：指明工程项目中各项工程量的详细列表。5.履约担保：指承包方向发包方提供的，保证其履行合同义务的担保。6.支付担保：指发包方向承包方提供的，保证其按时支付工程款的担保。7.工程验收：指工程完成后，由相关方进行质量、安全、功能等方面的检查。8.保修：指承包方在一定期限内对工程质量问题进行修复或更换的义务。9.索赔：指合同一方因对方违约或自身合法权益受损而要求对方赔偿的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.工程变更：双方协商一致后签订变更协议，调整合同价款和工程内容。4.索赔事项：按照合同约定提交索赔文件，双方协商解决或提交仲裁机构裁决。5.付款争议：核对工程量清单和付款条款，协商解决或提交仲裁机构裁决。6.争议解决：提交合同签订地人民法院或双方约定的仲裁机构解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目招投标活动。