建设工程施工费(2024版)

建设工程施工费(2024版)合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为进行建设工程，需要施工方提供相应的施工服务；2.施工方愿意提供该项施工服务，并按照本合同的约定进行施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工项目为：（详细描述施工项目内容，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等）。1.2施工方的施工范围包括但不限于：（详细描述施工方的施工范围，包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等）。第二条合同价格2.1本合同的施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2施工方报价是根据业主提供的工程量和工程要求制定的，施工方应按照本合同约定的施工内容和施工标准进行施工。2.3施工方应在合同签订后七个工作日内向业主提交详细的施工预算报告。第三条施工期限3.1施工方应按照本合同约定的施工内容和施工标准，确保工程在约定的施工期限内完成。3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。3.3施工方如因特殊原因需延长施工期限，应提前七个工作日向业主提出申请，经业主同意后方可延长。第四条施工质量4.1施工方应按照本合同约定的施工内容和施工标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2施工过程中，施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程安全、可靠、美观。4.3施工方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量。4.4工程竣工后，施工方应按照业主的要求提供相关验收资料，并配合业主进行验收。第五条付款方式5.1本合同的付款方式分为三次，具体付款比例和付款时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价的30%；（3）工程竣工并验收合格后，业主支付合同总价的40%。5.2施工方应在收到付款通知后的七个工作日内向业主开具等额的正规发票。5.3业主有权根据施工方的施工进度和工程质量，调整付款比例和付款时间。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定的施工内容和施工标准进行施工，业主有权要求施工方立即整改，并按照实际损失向业主支付赔偿金。6.3业主如未按照约定时间支付施工费用，施工方有权拒绝继续施工，并按照实际损失向业主支付赔偿金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术文件2.施工预算报告3.工程量清单4.设计文件5.验收资料6.施工许可证7.施工保险单据8.施工人员名单和资质证明9.工程进度报告10.工程变更通知二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的施工内容和施工标准进行施工，认定违约。2.施工方未按照约定的施工期限完成工程，认定违约。3.业主未按照约定时间支付施工费用，认定违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工方进行工程建设。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求进行工程建设。3.施工期限：指施工方完成工程的时间限制。4.施工质量：指工程符合国家法律法规及行业标准的程度。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工程竣工：指工程按照约定内容和标准完成后，通过验收的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，顺延竣工日期；必要时，业主可要求施工方支付逾期违约金。2.施工质量问题：解决办法：施工方立即整改，按照实际损失向业主支付赔偿金；严重时，业主可要求施工方返工或解除合同。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务；如发生纠纷，可寻求法律途径解决。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订工程变更协议，并调整合同价款和施工期限。5.争议解决：解决办法：通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，如房屋建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等。2.适用于施工方为业主提供施工服务，并按照合同约定完成工程的建设。3.适用于双方在施工过程