2024版第一部分建设工程施工合同协议

2024版第一部分建设工程施工合同协议合同编号：__________第一部分：建设工程施工合同协议甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的合法使用权和决策权；乙方为具备相应资质和能力的施工企业，愿意承担该项目的施工任务。为明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人名币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格构成包括：工程量清单价、措施项目费、其他项目费、规费、税金等。2.3合同价格调整方式：按合同约定和国家政策变化调整。第三条合同工期3.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2开工日期：____年__月__日。3.3竣工日期：____年__月__日。3.4工程进度计划及关键节点：双方另行签订补充协议予以明确。第四条质量标准4.1本工程质量标准按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）执行。4.2工程质量要求：合格。4.3质量保证措施：乙方应严格按照设计和规范要求施工，对工程质量负责。第五条合同履行5.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。5.3双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。（2）未按约定提供施工条件的，应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。6.2乙方违约：（2）工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或拆除不合格工程，并承担相应费用。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同附件：包括工程量清单、图纸、技术标准及要求等。8.2合同的修改、补充和解除：经双方协商一致，可以书面形式修改、补充和解除本合同。8.3合同的生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.4合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程量清单2.图纸3.技术标准及要求4.工程进度计划5.关键节点计划6.施工方案7.安全保障措施8.投资控制计划9.质量保证措施10.合同履行时间表11.付款凭证12.验收报告13.变更订单14.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付合同价款未按约定提供施工条件2.乙方违约行为：未按约定完成施工任务工程质量不符合约定3.违约行为认定：违约行为根据合同条款和国家法律法规进行认定。违约金计算方式按照合同约定的方法进行。违约行为的具体认定由双方协商一致，或由有管辖权的人民法院进行判决。三、法律名词及解释：1.发包方（甲方）：指拥有建设工程项目合法使用权和决策权的当事人。2.承包方（乙方）：指具备相应资质和能力，承担建设工程施工任务的当事人。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.逾期付款违约金：指甲方未按约定时间支付合同价款所需支付的违约金。5.工程进度：指工程按计划进行的程度。6.工程质量：指工程满足规定要求的状态。7.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。8.补充协议：指对主合同未尽事宜进行补充和细化的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应问题、不可抗力等。解决办法：调整施工计划，优化资源配置，协商延长工期。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，更换不合格材料，调整设计方案。3.投资超出预算：原因：工程变更、价格波动、人为疏忽等。解决办法：加强投资控制，严格审核变更订单，调整投资计划。4.付款纠纷：原因：付款条件不满足、工程量争议等。解决办法：核对工程量，明确付款条件，协商解决争议。5.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。解决办法：友好协商，必要时寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于新建、扩建、改建的建设工