承包建设工程施工合同书2024年

承包建设工程施工合同书2024年通用合同编号：__________承包建设工程施工合同书（2024年通用）甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的发包方，乙方为建设工程项目的承包方，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自__________起至__________止。二、工程承包2.1乙方承担本工程的施工任务，并按照本合同约定的标准、质量和工期要求完成施工。2.2乙方应严格按照国家和行业的施工标准、规范和设计文件的要求进行施工。2.3乙方应保证施工过程中的人身安全和工程安全，防止事故的发生。2.4乙方应承担因施工原因导致的third方损失的责任。三、工程质量3.1乙方应保证工程质量符合国家和行业的质量标准。3.2乙方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担工程质量检查、验收和保修的责任。四、工程进度4.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工。4.2乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度报告。4.3乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。五、工程付款5.1本工程的付款分为__________个阶段，每个阶段的付款比例为__________%。5.2甲方按照乙方实际完成的工程量及质量情况进行付款。5.3乙方应提供合法、有效的发票，甲方据此进行付款。六、违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的标准、质量和工期要求完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总金额的__________%。6.2甲方如未按照本合同约定的付款期限和比例进行付款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为本合同应付款项的__________%。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成工程保修责任之日终止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.施工合同的补充协议和修正案5.工程保修条款和保修证书6.工程付款凭证和收据7.工程进度报告和验收报告8.事故处理报告和索赔文件9.法律法规和政策文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定标准、质量和工期要求完成施工，视为违约。2.乙方未按照设计文件和施工图纸进行施工，视为违约。3.乙方未按照甲方的要求及时提供施工进度报告，视为违约。4.乙方如因特殊情况不能按期完成施工，未提前向甲方申请延期或未征得甲方同意，视为违约。5.甲方未按照约定付款期限和比例进行付款，视为违约。6.乙方未提供合法、有效的发票，视为违约。7.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担建设工程项目投资、组织设计和施工的当事人。2.承包方：指承担建设工程项目施工任务的当事人。3.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标的总和。4.工期：指承包方完成施工任务所需的时间。5.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的经济赔偿。6.滞纳金：指甲方未按照约定付款期限和比例进行付款时，应支付给乙方的经济赔偿。7.保修：指承包方对工程质量问题承担修复、更换或赔偿的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.付款争议：提供相关证据，按照合同约定进行付款核算和结算。4.合同条款不明确：双方协商补充和完善合同条款，避免歧义和争议。5.法律法规变化：按照新的法律法规进行合同履行和调整。6.事故处理和索赔：根据事故原因和相关法律法规，协商确定责任和赔偿。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。2.适用于工程规模、内容和工