2024年版建筑幕墙清洗工程承包合同范本

2024年版建筑幕墙清洗工程承包合同范本合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“工程”指甲方委托乙方进行清洗的建筑幕墙清洗工程。“工程地点”指甲方指定的建筑幕墙清洗工程的具体位置。1.2解释本合同中的条款和附件构成合同的全部内容，对双方具有同等法律效力。本合同中的条款和附件应相互解释，如有任何不一致之处，以本合同为准。第二章：工程范围与内容2.1工程范围乙方应根据甲方的要求，对工程地点的建筑幕墙进行清洗。乙方应按照甲方提供的清洗方案和标准进行施工。2.2工程内容乙方应负责提供清洗设备、工具和清洗剂。乙方应负责清洗工程的质量和安全。第三章：工程期限与进度3.1工程期限乙方应在合同签订之日起______日内完成工程。甲方应在合同签订之日起______日内提供工程所需的条件。3.2工程进度乙方应按照甲方的要求制定工程进度计划，并提交给甲方批准。乙方应按照批准的工程进度计划进行施工，并及时向甲方报告工程进展情况。第四章：价格与付款方式4.1价格乙方应按照合同约定的价格进行施工。乙方应在工程验收合格后向甲方提交工程结算单。4.2付款方式甲方应在工程验收合格后______日内支付乙方工程款的______%。甲方应在工程保修期满后______日内支付乙方剩余工程款的______%。第五章：质量保证与验收5.1质量保证乙方应按照甲方的要求和标准进行施工，保证工程的质量。乙方应提供工程所需的材料、设备和技术支持。5.2验收甲方应在工程完成后______日内进行验收。甲方应在验收合格后______日内向乙方支付工程款。第六章：变更与终止6.1变更任何一方要求变更合同内容，应提前______日书面通知对方，并经双方协商一致。变更导致工程量增加或减少的，相应调整合同价格。6.2终止任何一方严重违反合同义务，另一方有权终止合同。终止合同的一方应承担因终止合同给对方造成的损失。第七章：违约责任7.1违约任何一方违反合同义务，应承担违约责任。违约方应赔偿对方因此遭受的损失。7.2违约金的支付乙方未能按照约定完成工程的，应支付违约金，违约金的数额为合同总价的______%。甲方未能按照约定支付工程款的，应支付违约金，违约金的数额为应付款项的______%。第八章：争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2仲裁双方同意将合同履行过程中的任何争议提交至______仲裁委员会仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九章：知识产权9.1乙方保证乙方保证其对工程所采用的技术、工艺和材料拥有合法的知识产权。乙方应承担因侵犯他人知识产权而产生的法律责任。9.2甲方权利甲方对工程的设计和施工方案拥有知识产权。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式泄露或使用甲方的知识产权。第十章：保密条款10.1保密义务双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息保密。保密义务不适用于：10.1.1在合同履行过程中必须披露的信息；10.1.2法律、法规或法院、仲裁机构要求披露的信息；10.1.3双方事先书面同意披露的信息。10.2违反保密义务的责任违反保密义务的一方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十一章：不可抗力11.1定义“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、罢工、政府行为等。11.2影响因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题，协商不成的，任何一方均有权终止合同。第十二章：适用法律与管辖12.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院双方同意，本合同签订地人民法院为合同的管辖法院。双方应接受管辖法院的管辖，不得以任何理由提出管辖异议。第十三章：合同的转让与分包13.1转让未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分转让给第三方。13.2分包乙方不得将本合同的全部或部分分包给第三方，除非事先获得甲方的书面同意。乙方应保证分包商的服务质量，并承担分包商的违约责任。第十四章：通知与送达14.1通知双方之间的通知应以书面形式进行，并按照本合同约定的地址送达。通知自送达之日起生效。14.2送达地址甲方的送达地址为：______________________。乙方的送达地址为：______________________。第十五章：其他条款15.1完整协议本合同构成双方的完整协议，取代了所有先前的口头或书面协议。15.2修改与补充本合同的修改和补充应采用书面形式，并经双方签字或盖章后生效。15.3语言本合同以中文书写，一式两份，甲乙双方各执一份。附件：附件一：工程图纸（详细描述工程图纸的内容，包括图纸编号、图纸名称、图纸版本等。）附件二：技术规范（详细描述技术规范的内容，包括规范编号、规范名称、规范版本等。）附件三：施工方案（详细描述施工方案的内容，包括方案编号、方案名称、方案版本等。）签字部分：甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________代表（签字）：______________________代表（签字）：______________________日期：______________________________日期：______________________________合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“工程”指甲方委托乙方进行清洗的建筑幕墙清洗工程。“工程地点”指甲方指定的建筑幕墙清洗工程的具体位置。1.2解释本合同中的条款和附件构成合同的全部内容，对双方均具有法律约束力。本合同中的条款和附件应优先于任何以往与工程有关的通信、谈判或声明。第二章：工程范围与要求2.1工程范围乙方应根据甲方的要求，负责清洗建筑幕墙，包括但不限于幕墙表面的清洁、玻璃幕墙的清洗、石材幕墙的清洗等。乙方应按照甲方提供的工程图纸和技术要求进行施工。2.2工程要求乙方应确保清洗工程的质量符合相关标准和要求。乙方应确保在施工过程中采取必要的安全措施，确保工人和工程的安全。第三章：工程期限与进度3.1工程期限乙方应在合同签订后{示例：30}天内完成工程。乙方应按照甲方的要求制定工程进度计划，并提交给甲方批准。3.2工程进度乙方应按照批准的工程进度计划进行施工，并及时向甲方报告工程进展情况。乙方应确保工程按照约定的进度进行，并及时解决施工中出现的问题。第四章：工程价格与付款方式4.1工程价格乙方应按照甲方的要求提供工程报价，并在合同中明确工程的总价。工程价格应包括乙方为完成工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费等。4.2付款方式甲方应在合同签订后{示例：10}天内支付乙方工程预付款，预付款金额为工程总价的{示例：30}%。乙方应在工程进度达到{示例：50}%时，向甲方提交中期付款申请，甲方应在收到申请后{示例：10}天内支付中期付款，中期付款金额为工程总价的{示例：30}%。乙方应在工程完成后，向甲方提交最终付款申请，甲方应在收到申请后{示例：10}天内支付剩余的工程款项。第五章：质量保证与售后服务5.1质量保证乙方应确保工程的质量符合相关标准和要求，并承担工程的质量保证责任。乙方应在工程完成后提供{示例：1}年的质量保证期，质量保证期内乙方应免费修复工程中出现的质量问题。5.2售后服务乙方应在工程完成后提供{示例：1}年的售后服务，包括但不限于维修、保养等。乙方应在收到甲方关于售后服务的请求后，及时响应并提供相应的服务。第六章：变更与终止6.1变更任何对合同的变更均应以书面形式进行，并经双方签字或盖章确认。甲方有权在工程进行中提出变更要求，乙方应在收到变更要求后{示例：10}天内向甲方提交变更报价。双方应在协商一致的基础上确定变更费用和工程进度调整，并签订书面变更协议。6.2终止在合同履行期间，如一方严重违反合同义务，另一方有权终止合同。终止合同的一方应提前{示例：30}天书面通知对方，并说明终止合同的原因。终止合同后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和已支付的费用。第七章：违约责任7.1甲方违约如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按照逾期付款金额的{示例：0.1}%计算。如甲方未按时提供施工所需条件，导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。7.2乙方违约如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，并支付相应的费用。第八章：争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。双方应尽力解决争议，以免影响工程的进展和双方的合作关系。8.2仲裁如协商无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第九章：知识产权9.1甲方知识产权甲方保证其提供的工程图纸、技术要求等资料不侵犯他人的知识产权。甲方对工程中使用的图纸、技术等享有知识产权，乙方未经甲方书面同意不得使用或泄露。9.2乙方知识产权乙方对施工过程中采用的技术、工艺等享有知识产权，甲方未经乙方书面同意不得使用或泄露。乙方在工程中使用的软件、工具等应具有合法的使用权，并承担相应的法律责任。第十章：其他条款10.1不可抗力双方在合同履行过程中遇到不可抗力事件，应及时通知对方，并采取必要的措施减少损失。不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决，并根据情况调整合同条款。10.2保密双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息应予以保密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。保密义务不适用于公开信息或法律要求披露的信息。第十一章：环境保护与安全生产11.1环境保护乙方在施工过程中应遵守相关环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保不造成环境污染。11.2安全生产乙方应制定安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。乙方应提供必要的安全生产条件和设备，并对工人进行安全培训。第十二章：验收与保修12.1验收工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后{示例：15}天内组织验收。验收合格后，双方应签订竣工验收证书，并办理工程交接手续。12.2保修乙方应提供{示例：1}年的免费保修期，保修期内乙方应免费修复工程中出现的质量问题。保修期结束后，乙方应提供有偿的维修服务，并按照市场合理价格收费。第十三章：保险13.1乙方保险乙方应购买施工期间必要的保险，包括但不限于第三方责任保险、工人意外伤害保险等。乙方应确保保险的有效性，并在保险到期前续保。13.2甲方保险甲方应购买工程期间的保险，包括但不限于工程一切险、财产保险等。甲方应确保保险的有效性，并在保险到期前续保。第十四章：通知与送达14.1通知双方之间的通知应以书面形式进行，并按照合同中指定的联系方式送达。通知在送达对方之日起生效。14.2送达双方的送达地址如下：甲方送达地址：_______________________乙方送达地址：_______________________第十五章：适用法律与司法管辖15.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在合同履行过程中应遵守相关法律法规。15.2司法管辖双方同意，本合同签订地的人民法院具有对合同争议的司法管辖权。双方应遵守法院的判决、裁定和决定。附件：附件1：工程图纸和技术要求附件2：工程进度计划附件3：变更协议签字空白部分：甲方（委托方）签字：_______________________日期：_______________________乙方（承包方）签字：_______________________日期：_______________________合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“合同”指本建筑幕墙清洗工程承包合同。“承包方”指承担清洗工程的公司或个人。“委托方”指委托清洗工程的公司或个人。“工程”指建筑幕墙清洗服务。1.2解释本合同中使用的术语和定义，除非上下文另有要求，否则应具有本章节中定义的含义。第二章：合同范围2.1工程范围2.2排除事项第三章：合同价格与付款3.1合同价格双方同意，本工程的总价为人民币：{示例：¥30,000}。3.2付款方式第四章：工程时间表4.1工期承包方应在{示例：2024年8月1日至2024年8月15日}内完成工程。4.2工期延误如因不可抗力原因导致工期延误，双方应协商解决。第五章：质量保证5.1质量标准5.2质量检查工程完成后，委托方有权进行质量检查，如有不合格之处，承包方应在{示例：3日内}无偿返工。第六章：双方责任与义务6.1承包方的责任承包方应负责提供必要的清洗设备、工具和材料。承包方应确保其工作人员遵守所有安全规定和操作程序。6.2委托方的责任委托方应提供工程所需的电源、水源及施工场地。委托方应确保承包方能够顺利进入施工区域。第七章：变更与终止7.1变更程序如需变更工程内容，双方应签署书面变更协议：{示例：增加清洗频率、更改清洗时间等}。7.2终止条件第八章：违约与赔偿8.1违约定义违约行为包括但不限于未能按期完成工程、工程质量不符合标准等。8.2赔偿方式违约方应向非违约方支付违约金，其金额为合同总价的{示例：10%}。第九章：争议解决9.1协商解决双方应通过协商解决任何合同争议。9.2仲裁如协商无果，任何一方均可向{示例：中国国际经济贸易仲裁委员会}提起仲裁。第十章：其他条款10.1不可抗力不可抗力包括自然灾害、战争、罢工等，受影响方应立即