2024年版建筑大数据中心工程承包合同范本

2024年版建筑大数据中心工程承包合同范本合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“合同”指本文件及其所有附件、附录和补充协议。“甲方”指_____{示例：蓝天建筑有限公司}_，一家注册于_____{示例：中国}_的有限责任公司。“乙方”指_____{示例：智慧大数据科技有限公司}_，一家注册于_____{示例：中国}_的有限责任公司。“工程”指_____{示例：建筑大数据中心}_的建设、装修、设备安装和调试。“项目地点”指_____{示例：北京市朝阳区某地块}_。1.2解释本合同中的条款和条件适用于双方，并构成双方之间关于工程承包的完整协议。除非本合同另有规定，任何一方对违约行为的宽容不得视为对该违约行为的放弃或对未来违约的认可。第二章：工程范围2.1工程描述乙方应根据甲方提供的规格和设计要求，负责建筑大数据中心的施工，包括但不限于土建、装修、电气安装、网络布线等。2.2工程变更任何工程变更均应以书面形式提出，并由双方协商一致后签字确认。工程变更可能导致的成本增加或减少应在变更协议中明确。第三章：合同价格与付款3.1合同价格除非双方另有书面协议，本合同的总价格为_____{示例：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）}_。3.2付款方式3.2.1预付款：合同签署后10个工作日内支付合同价格的_____{示例：20%}_。3.2.2进度款：根据工程进度，按月支付已完成工程量的_____{示例：70%}_。3.2.3竣工款：工程验收合格后支付剩余的_____{示例：10%}_。第四章：工期与延误4.1工期乙方应自合同生效之日起_____{示例：365天}_内完成工程。4.2工期延误如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并协商延长工期。因乙方原因导致的工期延误，乙方应支付违约金，每日违约金为合同总价的_____{示例：0.1%}_。第五章：质量保证与验收5.1质量保证乙方应保证工程符合国家相关标准和行业标准，以及甲方提供的规格和设计要求。5.2验收工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后_____{示例：15天}_内完成验收，并出具书面验收报告。如验收合格，甲方应签署验收证书；如验收不合格，乙方应在_____{示例：30天}_内整改直至合格。第六章：违约与终止6.1违约如一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方在_____{示例：30天}_内纠正违约行为。如违约方未能在规定时间内纠正违约，非违约方有权终止合同，并要求违约方支付违约金，违约金为合同总价的_____{示例：10%}_。6.2终止权6.2.1另一方进入破产或清算程序。6.2.2另一方违反合同关键条款，且未能在规定时间内纠正。6.2.3由于不可抗力事件，合同无法继续执行。第七章：知识产权7.1知识产权归属除非双方另有约定，工程中产生的所有知识产权（包括但不限于专利、版权、商标）归_____{示例：甲方}_所有。7.2知识产权保护乙方在工程过程中创造的任何知识产权，应立即通知甲方，并采取必要措施保护这些知识产权。未经甲方事先书面同意，乙方不得将工程相关的知识产权转让或授权给任何第三方。第八章：保密8.1保密义务双方应对在合同执行过程中获得的对方商业机密和敏感信息保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。8.2保密期限本合同终止后，双方仍应遵守保密义务，直至相关信息成为公开信息或不再具有商业价值。第九章：争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决任何合同争议。9.2仲裁如协商不成，任何一方均可将争议提交至_____{示例：中国国际经济贸易仲裁委员会}_进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十章：其他条款10.1完整协议本合同构成双方的完整协议，取代所有先前的口头或书面协议。10.2修改与补充本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方代表签字确认。10.3法律适用本合同的解释和执行受_____{示例：中华人民共和国}_法律的约束。10.4通知双方之间的所有通知应以书面形式发送，并通过_____{示例：挂号邮件、快递、电子邮件}_进行。通知在发送后_____{示例：3天}_视为收到。10.5可分割性如果本合同的任何条款被认定为无效或不可执行，其余条款的有效性不受影响。10.6继续有效本合同的有效性不受双方代表的变化、合并、分立或资产转让的影响。第十一章：保险11.1保险责任乙方应自费购买适当的保险，包括但不限于第三方责任保险、工程一切险等，以保障工程期间的人身和财产安全。11.2保险证明乙方应在合同生效后_____{示例：30天}_内，向甲方提交保险单和支付保险费的证明。第十二章：环境保护12.1环保措施乙方应采取一切必要措施，确保工程遵守所有适用的环境保护法律和标准。12.2环境污染责任如乙方在工程过程中造成环境污染，乙方应立即采取补救措施，并承担所有相关费用和责任。第十三章：分包与转让13.1分包限制未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的全部或部分分包或转让给任何第三方。13.2分包责任如甲方同意分包，乙方对分包商的行为和疏忽仍承担全部责任。第十四章：不可抗力14.1不可抗力定义“不可抗力”指双方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。14.2不可抗力影响如发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方应协商延长工期或调整合同条款，以减轻不可抗力事件的影响。第十五章：合同解除15.1解除权15.1.1另一方严重违反合同关键条款，且未能在规定时间内纠正。15.1.2由于不可抗力事件，合同无法继续执行，且双方未能就合同调整达成一致。15.2解除后果合同解除后，双方应立即停止执行合同，并根据合同解除时的实际情况进行结算。附件：附件一：工程详细规格和设计要求（包含工程的具体技术参数和设计图纸）附件二：付款计划表（详细列明每期付款的金额和付款时间）附件三：验收标准与程序（明确工程验收的具体标准和流程）签字部分：本合同由双方代表于_____{示例：2024年4月20日}_签署，以示确认。甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________甲方公司盖章：_________________乙方公司盖章：_________________合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“工程”指甲方委托乙方承建的2024年版建筑大数据中心工程。“合同价格”指甲方支付给乙方的工程承包费用。“工程期限”指甲方规定乙方完成工程的时间期限。1.2解释本合同中的条款和附件均构成合同的一部分，具有同等法律效力。本合同中的条款应按照合同的整体目的和上下文进行解释。第二章：工程范围与内容2.1工程范围乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术规范和工程量清单，完成2024年版建筑大数据中心工程的建设。乙方应按照甲方的要求，提供工程所需的材料、设备、劳务和施工机械。2.2工程内容乙方应负责工程的施工、安装、调试和验收工作。乙方应按照甲方的要求，完成工程的质量、安全和环境保护等要求。第三章：合同价格与支付3.1合同价格甲方应支付给乙方的合同价格为人民币【示例：5000万元】。合同价格包括乙方完成工程所需的全部费用，包括材料费、劳务费、设备费、管理费和利润等。3.2支付方式甲方应按照合同约定的付款进度，按时支付乙方工程进度款。乙方应向甲方提供合法有效的发票和收据。第四章：工程期限与延期4.1工程期限乙方应在合同约定的工程期限内完成工程。工程期限自合同生效之日起计算。4.2工程延期如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应在延期发生后的7天内向甲方提出书面申请，并经甲方同意后，双方协商确定延期期限。如乙方未按合同约定的工程期限内完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价格×0.1%。第五章：质量保证与维修5.1质量保证乙方应按照甲方的要求，提供符合质量标准的工程。乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同要求。5.2维修乙方应在工程验收合格后，提供一年的免费维修服务。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修。第六章：变更与调整6.1变更程序甲方有权在工程实施过程中对工程范围、设计、施工方案等进行变更。甲方变更需求应以书面形式通知乙方，乙方应在接到变更通知后的7天内向甲方提出书面报价。甲方应在收到乙方报价后的7天内做出是否同意变更的决定，并书面通知乙方。6.2变更费用乙方应在接到甲方同意变更的通知后，按照变更后的工程范围和内容进行施工。甲方应按照乙方的报价，支付变更费用。第七章：验收与交付7.1验收标准乙方应按照甲方的要求和合同约定的质量标准完成工程。甲方有权在工程完工后对工程进行验收。7.2验收程序乙方应在工程完工后，书面通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后的7天内，组织验收小组对工程进行验收。验收合格后，甲方向乙方出具验收合格证明。第八章：违约责任8.1甲方违约甲方未按照合同约定的付款进度支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=应付未付款金额×0.1%。8.2乙方违约乙方未按照合同约定的工程期限内完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价格×0.1%。乙方提供的工程存在质量问题，应负责修复，并承担修复费用。第九章：争议解决9.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2仲裁如协商解决不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第十章：其他条款10.1合同的转让未经另一方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。10.2合同的修改对合同的任何修改和补充，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。10.3合同的生效与终止合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。合同因履行；抵消；提存；免除；解除而终止。第十一章：知识产权11.1甲方权利甲方对工程的设计、图纸、技术资料等享有知识产权。乙方在工程实施过程中，不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。11.2乙方权利乙方对在工程实施过程中产生的技术创新、施工方案等享有知识产权。甲方在未经乙方书面同意的情况下，不得使用或披露乙方的知识产权。第十二章：保密条款12.1保密义务双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。保密义务不适用于：a)公开渠道已知的资讯；b)法律规定或法院、政府部门要求披露的信息；c)双方事先书面同意披露的信息。12.2违反保密义务的后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，应承担赔偿责任。第十三章：不可抗力13.1定义“不可抗力”指甲方和乙方在合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、政策变动等。13.2处理如发生不可抗力事件，受影响的一方应在事件发生后7天内书面通知对方，并提供相关证明。双方应协商确定延期履行或解除合同的事宜。第十四章：适用法律与管辖14.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。14.2管辖法院双方在履行合同过程中发生的任何争议，均应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第十五章：合同解除与终止15.1解除条件在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。双方经协商一致，可以解除合同。15.2终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理合同解除或终止后的相关事宜。附件：(1)工程图纸和技术规范(2)工程量清单(3)付款进度表(4)质量保证和维修条款详细说明(5)变更申请表甲方签字：_________________日期：____年__月__日乙方签字：_________________日期：____年__月__日合同编号：__________第一章：定义与解释1.2解释：本合同中，除非文意另有要求，“合同双方”指的是甲方（委托方）和乙方（承包方）。第二章：合同主体2.1甲方信息：甲方名称为______（示例：科技有限公司），地址为______，法定代表人为______。2.2乙方信息：乙方名称为______（示例：YY建筑工程有限公司），地址为______，法定代表人为______。第三章：工程范围3.1.1土建工程：{示例：建造一栋3层楼的建筑}3.1.2装修工程：{示例：室内精装修}3.1.3电气安装：{示例：安装高配电气系统}3.1.4网络布线：{示例：布置高速网络系统}第四章：工程期限4.1开工日期：乙方应于______年______月______日（示例：2024年8月1日）开始施工。4.2竣工日期：乙方应于______年______月______日（示例：2025年6月30日）前完成全部工程。第五章：工程质量5.1质量标准：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和行业标准，达到______（示例：甲级）工程标准。5.2质量保证：乙方应提供______个月（示例：12个月）的质量保证期，自工程竣工之日起计算。第六章：工程价格与支付6.1工程总价：本工程的总价为人民币______元（示例：5000万元）。6.2支付方式：6.2.1预付款：甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方工程总价的______%（示例：20%）作为预付款。6.2.2进度款：乙方应根据工程进度，按月向甲方提交工程进度报告和付款申请，甲方应在收到申请后______个工作日内支付当月已完成工程量的______%（示例：70%）。6.2.3竣工款：工程竣工并经验收合格后，甲方应在______个工作日内支付剩余的______%（示例：10%）。第七章：变更与调整7.1工程变更：甲方有权在工程实施过程中提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行变更。变更内容、费用和工期的调整应由双方协商确定。7.2价格调整：如遇市场价格波动或政策变化，导致工程成本发生重大变化，双方应协商对工程价格进行相应调整。第八章：验收与移交8.1工程验收：工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后______个工作日内完成验收。8.2移交：工程经验收合格后，乙方应将工程及所有相关资料移交给甲方。第九章：违约责任9.1乙方违约：如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为______（示例：每日按工程总价的0.1%计算）。9.2甲方违约：如甲方未能按合同约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为______（示例：每日按应付款项的0.05%计算）。第十章：争议解决10.1协商解决：如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。10.2仲裁：如协商不成，任何一方均有权将争议提交______（示例：中国国际经济贸易仲裁委员会）进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一章：不可抗