2024年版核电站建设合同范本

2024年版核电站建设合同范本合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义“核电站”指甲方拟建的核能发电设施，包括所有相关建筑、设备、技术和人员。“项目”指甲方委托乙方进行的核电站建设活动。1.2解释本合同中的条款和附件均构成合同不可分割的一部分。第二章：合同范围2.1项目范围乙方应负责核电站的设计、建设、安装、调试和交付使用。乙方应提供所有必要的工程图纸、技术文件和操作手册。2.2服务范围乙方应提供项目所需的所有人员、设备、材料和施工服务。乙方应确保项目符合所有适用的法律、法规和行业标准。第三章：价格与付款3.1合同价格乙方的服务费用总计为人民币【示例：100,000,000元】（大写：壹亿元整）。3.2付款方式合同签署后10天内支付首付款，金额为合同价格的【示例：20%】。核电站主体结构完成后支付中期款，金额为合同价格的【示例：30%】。核电站调试合格并交付使用后支付尾款，金额为合同价格的【示例：50%】。第四章：工期与延误4.1工期乙方应在合同签署后【示例：24个月】内完成核电站的建设。4.2工期延误若乙方因不可抗力原因导致工期延误，应立即通知甲方，并在合理时间内提供详细的延误报告。对于非乙方原因导致的工期延误，乙方不承担责任。第五章：质量保证与验收5.1质量保证乙方应确保核电站的设计、建设和施工符合最高行业标准。乙方应提供一年的质量保证期，自核电站交付使用之日起计算。5.2验收核电站建设完成后，甲方有权进行验收。若甲方对核电站的任何部分不满意，乙方应在验收后的【示例：30天】内进行必要的修改或更换。第六章：变更与调整6.1变更程序任何对合同范围、设计、施工计划或价格的变更均需以书面形式提出，并经双方协商一致。乙方应在接到变更请求后的【示例：10天】内，向甲方提交变更的详细说明和相应的价格调整。6.2价格调整若因法律变更、原材料价格波动或其他不可预见因素导致成本增加，乙方有权要求甲方进行价格调整。任何价格调整均需以书面形式确认，并作为合同附件。第七章：知识产权7.1乙方权利乙方对核电站设计中的技术成果拥有知识产权。未经乙方书面同意，甲方不得将乙方的设计或技术资料泄露给第三方。7.2甲方权利甲方对核电站的所有权、使用权和收益权不受限制。甲方有权在核电站建设和运营中使用乙方的技术成果。第八章：违约与终止8.1违约责任若一方违反合同的任何条款，另一方有权要求违约方在通知后的【示例：30天】内纠正违约行为。若违约方未能及时纠正，非违约方有权终止合同，并要求违约方支付违约金。8.2终止合同另一方发生严重违约，且在合理期限内未能纠正。由于不可抗力事件，合同无法继续履行。终止合同应以书面形式通知，并说明终止原因。第九章：争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决任何合同争议。任何一方均可通过书面形式提出协商请求。9.2仲裁若协商未能解决争议，任何一方均可将争议提交至【示例：中国国际经济贸易仲裁委员会】进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十章：其他条款10.1保密双方应对在合同执行过程中获得的对方商业机密和敏感信息保密。保密义务在合同终止后仍继续有效。10.2通知合同项下的所有通知和其他通信均应以书面形式进行，并通过快递或电子邮件发送至对方的官方地址。通知在送达对方指定地址后即视为有效送达。10.3法律适用与司法管辖本合同的解释和履行适用中华人民共和国法律。双方同意，任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交至【示例：北京市朝阳区人民法院】管辖。第十一章：环境保护与安全生产11.1环境保护乙方在施工过程中应遵守所有适用的环境保护法律、法规和标准。乙方应采取措施减少施工活动对环境的影响，包括噪音、粉尘和废水处理。11.2安全生产乙方应制定并实施安全生产计划，确保施工过程中的工人安全。乙方应定期进行安全培训，并保持施工现场的安全设施完好。第十二章：保险12.1保险责任乙方应购买并保持有效的建设期保险，包括但不限于第三方责任保险、工程一切险和工人意外伤害保险。保险的金额和范围应符合甲方的要求。12.2保险证明乙方应在合同生效后的【示例：30天】内，向甲方提交保险证明和保险单副本。第十三章：不可抗力13.1定义“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。13.2不可抗力事件若任何一方因不可抗力事件无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。受不可抗力影响的一方应采取一切合理措施减轻损失。第十四章：合同的转让与分包14.1转让未经另一方事先书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。14.2分包乙方在取得甲方书面同意后，可以分包合同的部分工作，但乙方仍对分包商的行为和结果承担责任。第十五章：合同的生效与终止15.1生效本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的任何修改和补充均需以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。15.2终止合同一经终止，双方在本合同项下的权利义务即告终止，但合同终止前已产生的权利义务仍有效。附件附件1：核电站设计图纸和技术文件包括核电站的设计图纸、技术规范、操作手册等。附件2：付款计划和付款凭证详细列明各阶段付款的金额、付款日期和付款凭证。附件3：变更订单记录合同执行过程中的所有变更，包括变更内容、变更金额和双方签字。签字部分甲方（买方）：____________________授