工程单项安装施工合同书(2024版)

工程单项安装施工合同书(2024版)合同编号：__________工程单项安装施工合同书（2024版）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行单项安装施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________2.3工期顺延：如因不可抗力等因素导致工程无法按期完成的，双方可协商顺延工期，具体顺延天数双方协商确定。三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行的相关法律法规、行业标准及甲乙双方约定的标准。3.2工程验收：工程竣工后，乙方应按约定时间、程序组织验收，甲方、设计方和监理方共同参与。验收合格的，甲方应支付合同约定的工程款。四、合同价款及支付4.1合同总价：__________元（大写：_______________________元整）。4.2支付方式：（1）开工前，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的阶段性节点时，甲方支付相应进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价扣除质保金的97%；（4）质保期满无质量问题后，甲方支付剩余的3%质保金。4.3支付时间及方式：双方在合同中约定具体的支付时间及方式。五、合同的履行5.1甲方义务：（1）按照约定时间、地点提供施工场地，并保证施工场地及施工过程中的安全；（2）向乙方提供与工程相关的设计文件、技术资料及相关证件；（3）按照约定支付合同价款；（4）协调解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。5.2乙方义务：（1）按照合同约定的工期、质量、安全标准完成工程；（2）协助甲方办理工程相关手续；（3）履行合同约定的保修责任；（4）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全生产规章制度。六、违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定时间、地点提供施工场地，导致工程延期、停工的，甲方应支付乙方因此产生的费用；（2）未按约定支付合同价款，导致工程无法正常进行的，甲方应支付乙方违约金，违约金为合同总价款的1%；（3）其他违约行为，甲方应承担相应的违约责任。6.2乙方违约：（1）未按约定工期完成工程，导致工程延期、停工的，乙方应支付甲方因此产生的费用；（2）工程质量不符合约定标准的，乙方应负责修复或拆除不合格工程，并支付相应的费用；（3）其他违约行为，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止；8.2合同附件为双方确认的工程量清单、材料设备清单等，为本合同不可分割的部分；8.3双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护合同的履行；8.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程量清单、材料设备清单等一、附件列表：1.工程量清单2.材料设备清单3.设计文件4.技术资料5.相关证件6.工程验收报告7.保修条款二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间、地点提供施工场地，导致工程延期、停工。未按约定支付合同价款，导致工程无法正常进行。其他违约行为。2.乙方违约：未按约定工期完成工程，导致工程延期、停工。工程质量不符合约定标准。其他违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑行业活动中各方权利义务关系的法律规范。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.质保金：为确保工程质量，在工程竣工验收合格后，甲方保留的一部分合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：原因：不可抗力、甲方原因、乙方原因等。解决办法：根据实际情况协商顺延工期。2.工程质量问题：原因：乙方施工原因、设计原因、材料设备原因等。解决办法：乙方负责修复或拆除不合格工程，并支付相应费用。3.支付问题：原因：甲方拖延支付、乙方进度不符合约定等。解决办法：双方按照合同约定履行支付义务。4.争议解决：原因：双方在履行合同过程中发生分歧。解决办法：协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程单项安装施工。