2024版施工合同专用条款和条款

2024版施工合同专用条款和通用条款合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目的业主或代表，乙方为具有相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：（简述）1.4工程规模：（简述）1.5工程总投资：（金额）1.6工程质量标准：（标准名称及编号）1.7工程工期：（工期）二、合同条款2.1专用条款2.1.1乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。2.1.2乙方应保证施工过程中，严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.1.3乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等进行处理，确保不对环境造成污染。2.1.4乙方应按照甲方要求，提供施工过程中所需的各种资料、文件，并保证其真实、完整、有效。2.1.5乙方应按照合同约定，承担工程保修期内的一切维修、保养责任。2.2通用条款2.2.1合同价款及支付2.2.1.1双方确认，本合同的合同总价款为：（金额），大写：（大写金额）。2.2.1.2甲方应按照合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。2.2.1.3乙方应提供合法、有效的发票，作为甲方支付合同价款的依据。2.2.2工期及延期2.2.2.1乙方应按照合同约定的工期完成施工。2.2.2.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.2.2.3如因甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。2.2.3质量及验收2.2.3.1乙方应保证工程质量符合合同约定的质量标准。2.2.3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。2.2.3.3工程验收合格的，双方签署验收报告。2.2.4违约责任2.2.4.1乙方违反合同约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.2.4.2甲方违反合同约定的，乙方有权要求甲方承担违约责任。2.2.5争议解决2.2.5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.2.6合同的变更、解除和终止2.2.6.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并报相关主管部门备案。2.2.6.2合同的解除或终止，不影响乙方承担的违约责任。2.2.7其他2.2.7.1双方应遵守国家及地方相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。2.2.7.2双方应保守合同及合作过程中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.2.7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。三、合同附件3.1施工图纸及技术文件3.2工程量清单3.3合同价款明细表3.4乙方资质证明文件3.5其他相关文件甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（年月日）（本页无，仅为合同封面）一、附件列表：1.施工图纸及技术文件2.工程量清单3.合同价款明细表4.乙方资质证明文件5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方的要求，完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作，视为违约。2.乙方未保证施工过程中，严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行，导致工程质量、安全、进度等方面不符合要求，视为违约。3.乙方未按照合同约定，对施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等进行处理，导致环境污染，视为违约。4.乙方未按照甲方要求，提供施工过程中所需的各种资料、文件，或者提供的资料、文件不真实、完整、有效，视为违约。5.乙方未按照合同约定，承担工程保修期内的一切维修、保养责任，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或其代表。2.乙方：指合同中的施工单位。3.施工图纸：指施工过程中所依据的图纸和技术文件。4.工程量清单：指工程项目的各项工程量和相应的工程造价。5.合同价款：指双方约定的工程总价款。6.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应协商调整工期，并根据实际情况承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。3.合同价款支付：甲方应按照合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。4.合同变更、解除和终止：双方应书面签署，并报相关主管部门备案。5.合同争议解决：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管