下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
环境整治施工合同2024年通用合同编号:__________环境整治施工合同(2024年通用)鉴于:1.业主有权对其拥有的物业进行环境整治施工,以改善物业的环境质量;2.施工方具有相应的环境整治施工资质和经验,愿意承担该项施工任务;3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经协商一致,决定签订本合同,明确双方的权利和义务。第一条施工内容1.1本合同范围内的环境整治施工内容包括:(详细列举施工内容,如垃圾清理、污水处理、绿化改造等)1.2施工方应按照业主的要求和本合同的约定,完成上述施工内容,并保证施工质量符合相关法律法规和行业标准。第二条施工期限2.1施工方应在本合同签订后____个工作日内开始施工,施工期限为____个月。2.2施工方如因特殊情况需要延长施工期限,应提前向业主提出申请,经业主同意后方可延长。延长的期限不得超过____个月。第三条施工质量3.1施工方应按照相关法律法规、行业标准和业主的要求,保证施工质量,确保施工过程中不对周边环境造成污染和损害。3.2施工方应按照本合同约定的施工内容、工程量、工程质量等要求,完成施工任务。3.3施工方应在其官方网站或者公告栏内公布施工进度和施工质量情况,接受业主及相关部门的监督。第四条施工费用4.1施工方应按照本合同约定的施工内容和工程量,计算施工费用,并向业主提交施工费用预算。4.2业主应在收到施工费用预算后____个工作日内审批,并将审批结果通知施工方。4.3业主审批同意施工费用预算后,施工方应按照本合同约定的施工内容和工程量,开具正规发票,向业主收取施工费用。4.4施工费用支付方式如下:(1)业主在施工开始前向施工方支付施工费用的____%;(2)施工过程中,业主按照施工进度向施工方支付施工费用的____%;(3)施工完成后,业主向施工方支付剩余的施工费用。第五条施工安全5.1施工方应按照相关法律法规和安全操作规程,保证施工安全,确保施工过程中不发生安全事故。5.2施工方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险,并承担相应保险费用。5.3施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,提醒周边居民注意施工安全。第六条违约责任6.1施工方如未按照本合同约定的施工内容、工程量、工程质量等要求完成施工任务,应向业主支付违约金,违约金计算方式如下:(2)违约金计算基数为已支付的施工费用。6.2业主如未按照本合同约定支付施工费用,应向施工方支付滞纳金,滞纳金计算方式如下:(1)滞纳金金额为应支付施工费用金额的____%;(2)滞纳金计算基数为应支付的施工费用。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。8.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.施工内容详细列表2.施工期限计划表3.施工质量标准及检测方法4.施工费用预算明细表5.施工安全措施及应急预案6.施工人员名单及资质证明7.工伤保险和意外伤害保险单据8.支付凭证和收据二、违约行为及认定:1.施工方未按照合同约定的施工内容、工程量、工程质量等要求完成施工任务,视为违约。2.施工方未按照约定的施工期限完成施工任务,视为违约。3.施工方未经业主同意,擅自延长施工期限,视为违约。4.业主未按照合同约定支付施工费用,视为违约。5.双方未按照本合同约定的争议解决方式处理争议,视为违约。三、法律名词及解释:1.环境整治施工:指对物业进行垃圾清理、污水处理、绿化改造等施工活动,以改善环境质量。2.施工期限:指合同约定的施工开始时间和结束时间。3.施工质量:指施工成果符合相关法律法规、行业标准和业主要求的情况。4.施工费用:指完成施工任务所需支付的费用。5.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金。6.滞纳金:指业主未按照约定支付施工费用,应向施工方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:如遇不可抗力等因素导致施工进度延误,双方应立即协商调整施工计划。2.施工质量问题:如发现施工质量不符合约定,业主有权要求施工方及时整改,并承担相应费用。3.施工安全事件:如发生安全事故,施工方应立即报告业主,并采取措施防止事故扩大,按照相关法律法规承担责任。4.争议解决:如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 ISO/IEC 15416:2025 EN Automatic identification and data capture techniques - Bar code print quality test specification - Linear symbols
- 2025建筑工程施工合同的
- 2025年度文化创意商铺租赁合同范本(含知识产权保护协议)3篇
- 2025年度文化创意园区物业用房移交与知识产权保护合同3篇
- 二零二五年度全款购新能源汽车及充电站建设合同模板3篇
- 二零二五年度农机作业与农业产业扶贫合作合同3篇
- 2025年度高新技术园区融资合同范文汇编3篇
- 二零二五年度公司汽车转让协议:适用于汽车租赁公司车辆更新3篇
- 2025年度新能源公司合并投资协议2篇
- 二零二五年度全日制劳务合同书(高新技术企业研发)2篇
- 全国计算机等级考试二级Python复习备考题库(含答案)
- 每日食品安全检查记录表
- JTG-D40-2011公路水泥混凝土路面设计规范
- 2024年4月自考02799兽医临床医学试题
- 2024年全国高考体育单招考试语文试卷试题(含答案详解)
- 市政工程劳动力计划
- 2023年七年级语文上册期末测试卷(完美版)
- MOOC 普通植物病理学-西北农林科技大学 中国大学慕课答案
- 种鸡场的饲养管理制度
- 一年级数学上册口算比赛
- 石油工程设计大赛油藏工程组获奖作品
评论
0/150
提交评论