工程施工合同示范文本_第1页
工程施工合同示范文本_第2页
工程施工合同示范文本_第3页
工程施工合同示范文本_第4页
工程施工合同示范文本_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程施工合同示范文本GF发包方(全称):_____________________住所:法定代表人:联系电话:承包方(全称):_____________________住所:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承建的工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程质量标准:5.工程款支付方式:二、工程期限1.开工日期:2.竣工日期:3.合同总工期为_____天,自______年______月______日起至______年______月______日止。如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期,甲方应及时以书面形式通知乙方,并双方协商确定延期事宜及合同工期。三、签约价与支付1.双方协商确定本合同签约价为人民币______元(大写:______元整)。2.甲方应按以下方式向乙方支付工程款:(1)本合同签订后______日内,甲方向乙方支付合同价款的______作为预付款;(2)工程进度达到______时,甲方向乙方支付合同价款的______;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付剩余的______合同价款。如甲方未按约定支付工程款,乙方有权停止施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金,按逾期天数的______计算。四、材料设备采购与供应1.甲方负责采购供应的材料、设备,应保证其符合国家相关标准,并提供相应的合格证明文件。如甲方未能提供符合要求的材料、设备,乙方有权拒绝使用并要求甲方更换,因此造成的损失由甲方承担。2.如甲方需变更材料、设备的采购品种或规格,应提前以书面形式通知乙方,并协商确定变更事宜。乙方应按照变更后的材料、设备进行施工,因变更导致的费用增加由甲方承担。五、施工图纸和技术资料1.甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术资料,图纸上应加盖甲方公章或授权代表签字确认。乙方应组织专业技术人员进行图纸会审,确保施工图纸的准确性和完整性。2.乙方在施工过程中应严格遵守施工图纸和技术资料的要求,如发现图纸存在问题或疑问,应及时向甲方提出并协商解决。六、工程变更与签证1.工程变更应以书面形式进行,甲方应在变更前征求乙方的意见,并签订工程变更单作为合同的一部分。变更后,双方应协商确定工程变更后的价格和工期。2.甲方应在工程变更完成后及时办理签证手续,签证手续应包括变更原因、变更内容、变更金额等内容。未经甲方签字确认的签证无效。七、安全生产与文明施工1.甲方应负责施工现场的安全管理工作,建立健全安全管理制度,明确安全责任,落实安全措施。乙方应严格遵守安全管理制度,确保施工安全。2.甲方应负责施工现场的文明施工管理,保持施工现场整洁、有序,遵守国家和地方有关文明施工的规定。八、违约责任与争议解决1.甲方如未按照合同约定支付工程款,乙方有权停止施工并要求甲方支付逾期付款的违约金。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付相应的违约金。3.本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方住所地法院乙方住所地法院(择一)提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:工程施工合同示范文本(1)xx市建设工程施工合同(示范文本)发包方(全称):xx市xx工程有限公司地址:法定代表人:联系电话:承包方(全称):住所地:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工程立项批准文号:5、资金来源:6、质量标准:合格7、工程工期:二、发包方和承包方的权利和义务(一)发包方的权利和义务1、提供计划、图纸资料、技术要求等;2、组织设计交底;3、组织进行图纸会审和设计交底;4、对工程质量、进度、安全、环保、文明施工等进行监督和管理;5、组织验收工作;6、支付工程款;7、其他法律法规规定的责任。(二)承包方的权利和义务1、遵守法律法规和规章制度;2、按照合同约定的质量、工期、安全等要求组织施工,确保工程质量和安全;3、按照合同约定的时间、方式和比例支付工程款;4、对施工现场的安全、保卫、消防等工作负责;5、遵守环境保护和文明施工的相关规定;6、参加工程验收工作;7、其他法律法规规定的责任。三、合同价款与支付1、合同价款(人民币大写):2、合同价款的支付方式和支付时间:3、预付款支付比例和支付时间:4、进度款支付方式和支付时间:5、竣工款支付方式和支付时间:6、保修金支付方式和支付时间:7、其他款项的支付方式和支付时间。四、工程设计变更1、甲方要求的变更,应经设计单位同意,并出具书面变更通知单,承包人按通知单要求施工。2、乙方擅自变更设计未获批准,甲方有权责令其停止施工,由此造成的损失由乙方承担。五、竣工验收与结算1、工程完工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。2、甲方自接到竣工验收通知后,应在XX日内组织有关部门进行验收。验收合格的,办理验收移交手续,签订保修合同,结清工程款,并退还履约保证金。3、验收不合格的,乙方应负责无偿修复,直至达到合格。六、违约责任1、甲方未能按合同约定履行义务,应向乙方支付违约金XX元。2、乙方未能按合同约定履行义务,应向甲方支付违约金XX元。3、乙方未按期交付工程,应向甲方支付逾期违约金,违约金的计算方式是:每逾期一天,支付XX元天的违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。八、其他约定事项1、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。2、本合同一式XX份,甲乙双方各执XX份,具有同等法律效力。3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。4、本合同未尽事宜,可由双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。发包方(盖章):法定代表人(签字):委托代理人(签字):签订日期:XXXX年XX月XX日承包方(盖章):法定代表人(签字):委托代理人(签字):签订日期:XXXX年XX月XX日工程施工合同示范文本(2)xx市建设工程施工合同(示范文本)发包方(全称):xx市xx工程有限公司地址:法定代表人:联系电话:承包方(全称):住所地:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工程立项批准文号:5、资金来源:6、质量标准:合格7、工程工期:二、发包方与承包方的权利和义务(一)发包方的权利和义务1、发包方有权监督承包方按照合同约定履行施工义务。2、发包方有权按照合同约定和竣工验收标准对工程进行验收。3、发包方有义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。4、发包方应提供必要的施工条件和有效的施工图纸。5、发包方应保证施工现场的安全和卫生,并承担因现场安全或卫生造成的损失。6、发包方应负责协调施工现场内外的关系,确保施工顺利进行。(二)承包方的权利和义务1、承包方有权按照合同约定组织施工,确保工程质量。2、承包方有权按照合同约定收取工程款。3、承包方应保证施工安全,遵守国家法律法规和规章制度。4、承包方应保护施工现场的环境和卫生,防止污染和破坏。5、承包方应负责施工现场的文明施工和安全管理。6、承包方应接受发包方的监督和管理,及时报告施工进展情况。三、施工图纸和技术资料发包方应提供完整的施工图纸和技术资料。承包方如需变更设计,须经发包方书面同意。四、工程造价和付款方式1、工程造价:本合同工程造价为人民币元(大写:元整)。2、付款方式:本合同签订后,发包方在个工作日内向承包方支付人民币元(大写:元整)作为预付款。工程进度达到时,发包方再向承包方支付人民币元(大写:元整)。余款在工程竣工验收合格后,发包方一次性支付给承包方。五、工程变更和签证1、工程变更:任何工程变更均需发包方书面同意,并由发包方、承包方、设计、监理等相关方签字确认后生效。变更后的内容以实际发生量为准,价格按合同约定进行调整。2、工程签证:承包方应严格按照设计图纸和规范施工,如有变更或增加工程量,应及时向发包方提出申请,并经发包方确认。签证应明确变更的项目、数量、单价和金额等内容。六、违约责任和处理1、本合同双方均应严格履行合同义务,任何一方违约均应承担相应的法律责任。违约方应承担因违约给对方造成的直接损失和间接损失的赔偿责任。2、在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。七、其他约定事项1、本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式份,双方各执份,具有同等法律效力。发包方(盖章):法定代表人或其授权代表签字:日期:承包方(盖章):法定代表人或其授权代表签字:日期:工程施工合同示范文本(3)xx市建设工程施工合同(示范文本)发包方(全称):(填写甲方全称)住所:(若为法人的)法定代表人、统一社会信用代码:承包方(全称):(填写乙方全称)住所:(若为法人的)法定代表人、统一社会信用代码:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xx市建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程规模:4.工程质量标准:5.工程款支付方式:二、工程承包范围三、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数:天。四、质量标准工程质量符合xx市建设工程质量监督站颁发的质量核定为合格等级。五、合同价款合同价款为人民币(大写):元整(元)。六、组成合同的文件1.合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.专用合同条款5.通用条款6.建筑安装工程预算书7.有关技术文件和图纸8.相关的行政主管部门的批准文件9.施工图纸会审纪要10.工程变更通知七、报价说明乙方按照协议条款约定,依据发包人提供的工程量清单,自主报价,中标价为人民币(大写):元整(元)。八、付款方式1.本合同签订后,甲方按下表支付预付款,金额为合同价款的。2.乙方根据甲方提供的付款进度计划,合理安排资金使用,确保顺利施工。3.工程竣工验收合格后,甲方支付剩余款项。九、违约责任1.甲方未能按合同约定支付预付款的,乙方有权停止施工,并要求甲方承担违约责任。2.乙方未能按合同约定的工期完成施工任务的,除不可抗力外,应按日支付违约金给甲方,违约金的计算方式为:每逾期一天,支付违约金为合同价款的万分之,但违约金总额不超过合同价款的百分之。3.乙方未能按合同约定提供合格的建筑安装工程预算书的,应支付违约金给甲方,违约金的计算方式按本条第三项执行。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:1.提交仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。十一、其他约定1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。2.本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份,具有同等法律效力。甲方(盖章):法定代表人或其授权代表(签字或盖章):签订日期:年月日乙方(盖章):法定代表人或其授权代表(签字或盖章):签订日期:年月日工程施工合同示范文本(4)xx市建设工程施工合同(示范文本)发包方(全称):(填写甲方全称、住所、法定代表人、联系电话等信息)(若为法人的)法定代表人、统一社会信用代码承包方(全称):(填写乙方全称、住所、法定代表人、联系电话等信息)(若为法人的)法定代表人、统一社会信用代码依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程规模:4.工程质量标准:5.工程款支付方式:6.工期延误赔偿标准:二、合同工期1.开工日期:2.竣工日期:3.合同总日历天数:天4.乙方应无条件配合机械、设备进场,工期顺延。三、签约合同价与支付1.合同总价(大写):(填写金额)2.合同结算方式:(填写如:银行转账、现金等)3.预付款比例及支付时间:4.进度款支付比例及支付时间:5.竣工款支付比例及支付时间:6.保修金支付时间及比例:四、材料设备采购与供应1.材料设备来源地:2.材料设备采购方式:3.材料设备接收标准:4.材料设备保管责任:5.材料设备领用单据:五、工程质量及验收1.工程质量标准:2.工程验收程序:3.竣工资料交付时间:4.质量保修期:5.分部、分项工程验收:六、变更1.变更范围:2.变更价款:3.变更申请:4.变更审核:5.变更确认:6.变更引起的工期延误赔偿:七、违约1.发包人违约:2.承包人违约:3.其他违约情形:八、争议解决1.争议解决方式:(填写仲裁或诉讼等)2.争议解决地点:3.争议解决期限:九、其他1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。2.本合同经双方签字(盖章)后生效,一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。甲方(盖章):法定代表人或其授权代表签字:签字日期:乙方(盖章):法定代表人或其授权代表签字:签字日期:工程施工合同示范文本(5)xx市建设工程施工合同(示范文本)发包方(全称):xx市xx工程有限公司承包方(全称):xx市xx建筑工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程规模:4.工程质量标准:5.工程款支付方式:6.工程开工日期:7.工程竣工日期:二、工程承包范围承包方(承包人)按照发包方(业主)的要求,列入本合同范围内的全部工程内容,包括土建工程、水暖工程、电气工程、装饰工程等。三、合同工期1.开工日期:年月日。2.竣工日期:年月日。3.合同总日历天数:天。四、合同价款合同总价(大写):元(人民币)。合同价款的支付方式:1.预付款:(大写)元;2.进度款:(大写)元;3.竣工款:(大写)元;4.保修金:(大写)元。五、组成合同的文件1.本合同协议书;2.中标通知书;3.投标书及其附件;4.本合同专用条款;5.本合同通用条款;6.施工图纸;7.标准、规范及有关技术文件;8.图纸会审纪要;9.工程变更令及确认书;10.工程报价单或预算书;11.工程竣工验收报告;12.协议书签订后双方签订的补充协议;13.其他双方认为应该作为合同组成部分的文件。六、本合同的生效与终止1.本合同双方约定(签字盖章)后生效。2.本合同一式份,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论