工程清包施工合同条件解释

工程清包施工合同条件解释合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.业主为甲方，拟对位于________________的工程进行清包施工；2.施工方为乙方，具有清包施工的资质和能力；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商确定本合同的条款。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程内容包括：________________（具体工程内容详见附件一）。1.2施工方应按照本合同约定的标准、规范和质量要求完成工程。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：_________________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例向施工方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价的30%；（3）工程进度达到100%且验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。2.3施工方开具正规发票，业主按照税务规定支付税金。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为__________个月，自开工之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条施工质量与验收4.1施工方应按照国家和行业标准、规范以及本合同约定的质量要求进行施工。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到100%后进行，最终验收在业主使用前进行。4.3施工方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内的维修费用由施工方承担。第五条合同的变更与解除5.1任何一方提出变更或解除本合同，均应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。5.2因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商变更或解除本合同。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：________________附件一：工程内容详细清单附件二：施工方案和施工组织设计一、附件列表：1.附件一：工程内容详细清单包括工程项目、数量、规格、材料等详细信息。2.附件二：施工方案和施工组织设计包括施工工艺、施工顺序、施工措施、安全管理等详细设计。3.附件三：工程进度计划详细列出各阶段的工程进度及时间节点。4.附件四：质量检验标准和要求包括国家和行业标准、规范以及特殊要求。5.附件五：付款凭证和收据包括合同价款的支付凭证和收据。6.附件六：工程验收报告包括初步验收和最终验收的结果报告。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款。未提供施工所需的相关资料和场地。未履行合同约定的其他义务。2.乙方违约行为：未按约定标准、规范和质量要求完成工程。延期完成工程。未履行合同约定的其他义务。3.违约行为的认定：违约行为根据合同条款和相关法律法规进行认定。违约责任根据合同约定和实际情况进行认定。三、法律名词及解释：1.工程清包施工：指业主将工程项目的材料采购、施工管理等全部工作委托给施工方的施工方式。2.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润等。3.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.质量保修：指施工方在一定期限内对工程质量问题承担修复和维修的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并密切跟进。及时沟通，找出延误原因，采取相应措施。2.工程质量问题：加强质量检验和监督，确保施工质量。发现问题及时整改，并追究责任。3.合同价款的支付与回收：严格按照合同约定的付款节点和比例支付合同价款。确保施工方开具正规发票，并及时支付税金。4.合同变更与解除：提前书面通知对方，并经双方协商一致。充分沟通，