2024版建设工程施工合同索赔正规范本

2024版建设工程施工合同索赔正规范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：__________二、合同价格与支付2.1合同总价：__________2.2支付方式：__________2.3支付进度：__________2.4预付款：__________2.5进度付款：__________2.6竣工结算：__________2.7质量保证金：__________三、承包商责任与义务3.1承包商应按合同约定的时间和质量要求完成工程。3.2承包商应负责工程的设计、施工、验收等相关工作。3.3承包商应保证工程的安全、环保、节能等符合相关法律法规要求。3.4承包商应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。3.5承包商应按合同约定及时提交相关资料、文件。四、业主责任与义务4.1业主应按合同约定及时支付合同价款。4.2业主应提供施工所需的基础设施、场地、资料等。4.3业主应协助承包商办理相关审批、验收等手续。4.4业主应按合同约定及时对工程进行检查、验收。4.5业主应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。五、违约责任5.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2承包商如未能按合同约定完成工程，应承担相应的违约金。5.3业主如未能按合同约定支付价款，应承担滞纳金。5.4双方如未能履行合同导致的损失，应根据实际情况承担赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.施工方案

4.工程进度计划

5.施工合同专用条款

6.施工合同通用条款

7.工程验收标准

8.安全文明施工标准

9.环保要求文件

10.工程变更记录

11.工程洽商记录

12.支付凭证

13.验收报告

14.质量保修书二、违约行为及认定：1.承包商未能按合同约定的时间和质量要求完成工程，视为违约。

2.业主未能按合同约定及时支付价款，视为违约。

3.承包商未按合同约定提供施工所需基础设施、场地、资料等，视为违约。

4.业主未按合同约定协助承包商办理相关审批、验收等手续，视为违约。

5.双方未履行合同导致的损失，根据实际情况认定违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主或项目负责人。

2.乙方：指承包商或施工方。

3.合同总价：指双方约定的完成工程项目所需支付的总金额。

4.支付进度：指按照工程进度分阶段支付合同价款的比例。

5.竣工结算：指工程完工后，按照实际完成工程量进行的最终价款结算。

6.质量保证金：指为保证工程质量，双方约定在工程结算时扣除的一部分款项。

7.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。

8.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应支付给对方的违约金。

9.赔偿责任：指因违约行为导致的损失，违约方应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：根据合同约定，按延误天数计算违约金，或协商调整工程进度计划。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，必要时请专业机构进行检测，由责任方承担整改费用。

3.支付纠纷：

解决办法：核对支付凭证，明确支付金额，协商解决纠纷。

4.工程变更：

解决办法：双方协商一致后，签订工程变更协议，明确变更内容和价款。

5.争议解决：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.用于明