2024版建设工程工程施工委托协议书

2024版建设工程工程施工委托协议书合同编号：__________建设工程工程施工委托协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.受托方愿意承担该项目的施工任务，并按照委托方的要求完成施工；3.双方本着平等互信、公平公正的原则，协商一致，签订本协议。第一条工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1本协议约定的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，委托方支付受托方预付款人民币__________元整；（2）工程进度达到__________%时，委托方支付进度款人民币__________元整；（3）工程竣工验收合格后，委托方支付尾款人民币__________元整。第三条工程质量及验收3.1受托方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和本协议约定的质量标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收分为初验和竣工验收。初验由委托方组织，验收合格后进入竣工验收。竣工验收由委托方、受托方共同组织，验收合格后方可交付使用。3.3工程验收不合格的，受托方应按照委托方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第四条工期及进度4.1受托方应按照本协议约定的工程内容、规模和质量标准，确保工程在约定的工期内完成。4.2受托方应按照约定的工程进度向委托方报告工程进展情况。如因受托方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第五条保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至工程竣工验收合格之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2受托方如违反国家法律法规、行业标准或本协议约定的质量标准，造成工程质量问题，应承担全部修复费用及相关损失。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.施工组织设计

5.施工方案

6.施工合同专用条款

7.施工合同通用条款

8.工程质量验收标准

9.工程进度计划

10.施工安全生产措施二、违约行为及认定：

1.委托方违约：

未按约定时间支付预付款、进度款或尾款；

未按约定提供施工条件或施工场地；

未按约定时间组织工程验收；

未按约定提供工程资料或设计变更。2.受托方违约：

未按约定时间完成工程；

工程质量不符合约定标准；

未按约定保护委托方的商业秘密和技术秘密；

未按约定履行保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

及时沟通，调整施工计划；

增加施工人员或施工设备；

优化施工工艺，提高施工效率。2.工程质量问题：

严格按照设计文件和施工规范施工；

加强质量监督检查，及时整改；

定期对施工人员进行质量教育和技术培训。3.合同争议：

友好协商，寻求双方都能接受的解决方案；

提交仲裁机构进行仲裁；

向有管