砖墙施工协议

砖墙施工协议合同编号：__________鉴于：1.甲方为砖墙施工项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；2.乙方为具有资质的砖墙施工单位，愿意承担本项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本协议。第一条工程概况1.1工程名称：（填写项目名称）1.2工程地点：（填写项目地址）1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，进行砖墙施工，包括但不限于砖墙的砌筑、抹灰、防水等工程。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第二条合同价格2.1本协议的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。2.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、交通费、税费等。2.3合同价款支付方式：（1）本协议签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同价的5%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价的95%；（4）乙方在收到上述款项后，向甲方提供等额的正规发票。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为：__________日。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条施工质量及保修4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应及时予以修复。第五条材料供应5.1甲方负责提供本工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。5.2甲方应在合同约定的时间内，将材料供应到乙方指定的施工现场。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的工作要求，加强施工现场的安全管理。6.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。6.3乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2若乙方施工质量、进度不符合约定，甲方有权按约定扣除乙方相应的款项。第八条争议解决8.1本协议的解释及履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的工程设计图纸和技术要求。2.乙方提交的施工方案和施工组织设计。3.双方确认的材料供应清单。4.安全生产管理措施及应急预案。5.工程验收标准及方法。6.乙方提交的施工进度计划。7.双方签订的保密协议。8.乙方提供的施工人员名单和资质证明。9.双方约定的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或未按要求提供材料，导致工程延期或停工。2.乙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合约定标准。3.乙方未按约定进行安全生产管理，导致安全事故发生。4.甲方未按约定支付合同价款，或拒绝接受工程验收。5.双方未按约定解决争议，导致工程无法正常进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人。2.乙方：指合同中的施工单位或承包商。3.合同价：指双方约定的工程总造价。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.施工质量问题：乙方应立即进行修复，并承担修复费用。3.材料供应不及时：甲方应与供应商沟通，确保材料按时供应。4.安全事故发生：乙方应立即报告并采取措施防止事故扩大，向甲方赔偿损失。5.争议解决：双方可协商解决或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的砖墙施工项目。2.适用于甲方为砖墙施工项目的业主，乙方为具有资质的施工单位。3.