建设工程施工合同的内容及作用2024年

建设工程施工合同的内容及作用2024年通用合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程的需要，同意由乙方负责施工，双方经协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同工期本工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工交付。第三条质量标准3.1本工程质量应达到____等国家现行相关工程质量标准。3.2工程质量的检验评定，按国家现行有关工程质量检验评定标准进行。第四条合同价款及支付4.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方工程进度款，按工程进度分阶段支付，具体支付时间及金额双方另行约定。4.3工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。第五条承包方的义务5.1承包方应按合同约定的内容、质量标准、工期完成施工任务。5.2承包方应按照合同约定的时间、数量、质量提供施工材料、设备等。5.3承包方应承担自身施工过程中出现的安全事故和质量问题，并承担相应责任。第六条甲方的义务6.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款和工程竣工款。6.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3甲方应负责办理工程建设的相关手续和审批。第七条违约责任7.1承包方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付工程进度款和工程竣工款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。7.3因甲方原因导致工程延期交付的，甲方应承担相应的违约责任。第八条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.材料和设备供应合同6.工程验收标准和方法7.安全文明施工标准8.环境保护措施方案9.工程保险合同10.工程进度计划和付款凭证二、违约行为及认定：1.承包方未按照合同约定完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定支付工程进度款和工程竣工款的，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施，属于违约行为。4.因甲方原因导致工程延期交付的，属于违约行为。5.未经甲方同意，承包方擅自变更工程设计或者施工方案的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指承担工程建设任务并完成工程的一方。3.合同工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计文件和合同要求的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商延长工期和支付违约金。2.工程质量问题：解决办法为立即停工整改，承包方负责修复不合格工程，并承担相应费用。3.付款纠纷：解决办法为双方按照合同约定的付款时间和金额进行支付，如发生争议，可通过协商或法律途径解决。4.设计变更：解决办法为甲方提出设计变更要求，双方协商确定变更内容、费用和工期调整。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政基础设施、交通设施等。2.适用于发包方委托承包方进行施工，并由承包方承担施工质量和工期的场景。3.