厂房建筑施工合同索赔

厂房建筑施工合同索赔合同编号：__________鉴于甲方委托乙方承担厂房建筑施工工程，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________厂房建筑施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程合同价款：__________二、合同履行2.1乙方应当按照约定的工期、质量标准、施工工艺和安全规范要求完成本工程。2.2乙方应当指派具备相应资格的项目经理、技术负责人和施工管理人员负责本工程的日常管理工作。2.3乙方应当严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准、设计文件和合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。2.4甲方应当按照约定的时间和方式支付工程进度款和竣工结算款。2.5甲方应当提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。2.6甲方应当协助乙方办理施工所需的各项手续和证件，包括但不限于规划、土地、建设、环保、消防等。三、合同变更3.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致工程变更、暂停或终止，双方应协商解决。3.2合同履行过程中，如发生设计变更、工程量增减等，导致合同价款调整，双方应协商确定。3.3双方同意，合同变更须书面确认，并作为本合同的附件。四、合同解除4.1在合同履行过程中，如一方违约，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。4.2合同解除后，双方应按照约定办理工程结算和赔偿事宜。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约天数×日违约金比例。5.2甲方未按照约定支付工程进度款和竣工结算款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。5.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且竣工结算款支付完毕之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.工程进度计划5.材料及设备采购合同6.施工人员名单及资质证明7.安全生产措施及应急预案8.工程质量保证书9.工程保修书10.合同变更协议11.工程结算报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定支付工程进度款和竣工结算款。3.双方未按照约定履行合同其他义务，如提供施工场地、协助办理手续等。4.违约行为的认定依据国家及地方有关法律法规、规范标准、设计文件和合同约定。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方承担厂房建筑施工工程的当事人。2.乙方：指承担厂房建筑施工工程的当事人。3.工程：指合同约定的厂房建筑施工项目。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.质量标准：指合同约定的工程质量要求。6.合同价款：指双方约定的工程总价。7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：及时协商确定设计变更、工程量增减等，书面确认并调整合同价款。2.工期延误：根据实际情况协商顺延工期，并根据合同约定计算违约金。3.质量问题：发现问题及时整改，严重不符合约定的，可要求乙方拆除重建或支付违约金。4.支付问题：甲方应当按照约定时间和方式支付工程进度款和竣工结算款。5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为厂房建筑项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位。2.适用于各类厂房建筑施