保利交房合同书模板电子版

保利交房合同书模板电子版第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（出卖人）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（买受人）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为房屋的开发商，拥有上述房屋的所有权，并愿意将该房屋出售给乙方；乙方愿意购买甲方所拥有的上述房屋，双方经协商，达成如下协议：第一条房屋基本信息房屋坐落于：[填写房屋地址]房屋结构：[填写房屋结构]房屋面积：[填写房屋面积]房屋所有权证号：[填写房屋所有权证号]第二条交付条件及时间甲方应按照合同约定的交付条件，将上述房屋交付给乙方。交付时间为：[填写交付时间]。第三条交付费用甲方应承担将房屋交付给乙方所发生的一切费用。第四条房屋质量甲方保证上述房屋符合国家关于房屋质量的相关规定，无重大质量问题。第五条违约责任如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同附件包括：房屋所有权证、房屋平面图、房屋质量保证书等。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]签订日期：[填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（出卖人）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（买受人）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]第三方（担保方）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲方为房屋的开发商，拥有上述房屋的所有权，并愿意将该房屋出售给乙方；乙方愿意购买甲方所拥有的上述房屋，双方经协商，达成如下协议：第一条第三方担保第三方作为担保方，对乙方履行合同义务承担连带责任。第三方保证乙方的支付能力和交付房屋的质量。第二条房屋基本信息房屋坐落于：[填写房屋地址]房屋结构：[填写房屋结构]房屋面积：[填写房屋面积]房屋所有权证号：[填写房屋所有权证号]第三条交付条件及时间甲方应按照合同约定的交付条件，将上述房屋交付给乙方。交付时间为：[填写交付时间]。第四条交付费用甲方应承担将房屋交付给乙方所发生的一切费用。第五条房屋质量甲方保证上述房屋符合国家关于房屋质量的相关规定，无重大质量问题。如出现质量问题，甲方应在收到乙方通知后[填写时间]内予以修复。第六条违约责任如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。第七条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和方式支付房款。甲方有权要求第三方履行担保责任，确保乙方履行合同义务。第八条乙方的限制性条款乙方应按照合同约定的时间和方式支付房款。乙方应在合同约定的期限内接受房屋交付。如乙方逾期接受交付，应支付滞纳金。第九条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同附件包括：房屋所有权证、房屋平面图、房屋质量保证书等。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方（盖章）：[填写第三方盖章]签订日期：[填写签订日期]第三方介入的意义和目的：第三方作为担保方，增加了甲方权益的保障，降低了甲方风险。第三方担保有助于确保乙方的支付能力和交付房屋的质量，维护甲方的利益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为房屋的开发商，主导合同的制定和履行，有利于保护甲方的权益，确保房屋交付的质量和时间。同时，通过设置乙方的限制性条款，甲方能够更好地约束乙方，确保乙方履行合同义务。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（出卖人）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（买受人）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]第三方（担保方）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲方为房屋的开发商，拥有上述房屋的所有权，并愿意将该房屋出售给乙方；乙方愿意购买甲方所拥有的上述房屋，双方经协商，达成如下协议：第一条第三方担保第三方作为担保方，对甲方履行合同义务承担连带责任。第三方保证甲方的房屋交付质量和时间。第二条房屋基本信息房屋坐落于：[填写房屋地址]房屋结构：[填写房屋结构]房屋面积：[填写房屋面积]房屋所有权证号：[填写房屋所有权证号]第三条交付条件及时间甲方应按照合同约定的交付条件，将上述房屋交付给乙方。交付时间为：[填写交付时间]。第四条交付费用甲方应承担将房屋交付给乙方所发生的一切费用。第五条房屋质量甲方保证上述房屋符合国家关于房屋质量的相关规定，无重大质量问题。如出现质量问题，甲方应在收到乙方通知后[填写时间]内予以修复。第六条违约责任如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。甲方的违约行为给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。第七条乙方权利乙方有权按照合同约定的时间和方式支付房款。乙方有权要求甲方履行房屋交付义务。乙方有权要求第三方履行担保责任，确保甲方履行合同义务。第八条甲方限制性条款甲方应按照合同约定的时间和方式交付房屋。甲方应在合同约定的期限内完成房屋交付。如甲方逾期交付，应支付滞纳金。第九条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同附件包括：房屋所有权证、房屋平面图、房屋质量保证书等。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方（盖章）：[填写第三方盖章]签订日期：[填写签订日期]乙方为主导的目的和意义：乙方作为买受人，主导合同的制定和履行，有利于保护乙方的权益，确保房屋交付的质量和时间。通过设置甲方的限制性条款，乙方能够更好地约束甲方，确保甲方履行合同义务。同时，第三方的担保作用增加了乙方权益的保障，降低了乙方风险。弱