2024年水沟工程施工合同范文（二篇）

第3页共3页2024年水沟工程施工合同范文发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。一、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。二、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。三、工程承包范围：围墙外侧排水沟四、承包工作内容：1、水沟底板混凝土浇筑。2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。3、模板拆除转运。五、承包方式及计算原则：本工程所有工序按现场实收混凝土方量（底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm进行计算，及150mm800mm、沟壁200mm600mm），以每个立方385元包干计价。六、甲方权利与义务：1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。4、混凝土原材料转运到现有料场。5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。七、乙方权利与义务：1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。八、工程质量：本工程质量为合格。九、工期要求：乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。十、工程款结算与支付：1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。十一、争议解决：本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____身身份证号：_____身份证号：_____联系电话：_____联系电话：_____现场负责：_____现场负责：_____联系电话：_____联系电话：_____2024年水沟工程施工合同范文（二）水沟工程施工合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，达成如下合同：第一条合同内容1.1甲方委托乙方进行水沟工程施工，具体工程名称、地点、规模等详细说明见附件。1.2乙方应按照合同约定的施工范围、进度和质量要求，进行工程施工，并保证工程的安全、质量达到相关法律法规和标准的要求。第二条工程款项及支付方式2.1工程款项总额为人民币（大写）（小写），具体款项及支付方式详见附件。2.2工程款项应由甲方按照约定的支付进度及时支付给乙方。第三条施工期限3.1工程施工的开始日期为合同生效后第个工作日，结束日期为合同生效后第个工作日。3.2如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并在延误的工期内支付给甲方违约金。第四条施工队伍、材料和设备4.1乙方应按照工程的规模和技术要求，组织适当数量和质量的施工队伍，确保施工进度和质量。4.2乙方承诺所使用的材料和设备符合国家标准和工程要求，并提供相应的合格证明。第五条质量保证5.1乙方对所施工的水沟工程质量负责，工程竣工合格后，质保期为自工程完工之日起的12个月。5.2质保期内如发现施工缺陷或质量问题，乙方应立即进行修复或必要的整改工作，并承担修复及整改产生的费用。第六条竣工验收6.1工程竣工时，双方应共同进行验收，由甲方出具验收意见，并结合工程成果和图纸进行验收。6.2若甲方对工程存在异议，乙方应当及时处理，并在规定时间内完成整改，经重新验收合格后方可结算工程款项。第七条违约责任7.1若乙方未按合同约定的工程质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的费用及损失。7.2若甲方未按合同约定的支付方式和时间支付工程款项，乙方有权要求甲方补偿逾期付款造成的损失。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中，有关商业秘密、技术资料、图纸和合同内容等信息，均应予以保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。第九条争议解决9.1合同履行中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。9.2本合同的签署、解释、履行均适用中华人民共和国法律。第十条合同变更和终止10.1双方在履行合同过程中，若因工程需要或其他合理原因，需对合同内容进行变更的，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。10.2双方在合同履行过程中，若发生不可抗力等无法实现合同目的的情况，可根据相关法律法规的规定，提前终止合同。第十一条其他事项11.1本合同自