公路建设工程合同

公路建设工程合同《篇一》合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行公路建设工程的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1本合同所指的公路建设工程（以下简称“本项目”）位于__________，路线全长约____公里，工程内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程等。1.2乙方应按照本合同约定的标准、规范和质量要求完成本项目的施工。二、合同价格2.1本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的分期付款计划，经甲方确认后按计划支付合同价款。三、工程期限3.1本项目的工期为____个月，自乙方进场之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照国家和行业的标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2甲方有权对施工现场进行监督检查，要求乙方按照合同约定进行施工。4.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定的质量、进度完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。5.2甲方如未按照合同约定的付款计划支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×滞纳金比例。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕全部价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________公路建设工程设计文件施工图纸和技术规范分期付款计划工程质量保修书合同履行过程中产生的其他相关文件篇二：违约行为及认定乙方未按照合同约定的质量、进度完成工程，视为乙方违约。甲方未按照合同约定的付款计划支付价款，视为甲方违约。双方在合同履行过程中，如有以下行为均视为违约：（1）违反合同约定的义务；（2）违反法律法规的规定；（3）未经对方同意，擅自变更合同内容；（4）其他违反合同约定的行为。篇三：法律名词及解释业主：指合同中甲方，即项目委托方。承包商：指合同中乙方，即项目施工方。合同总价：指合同中约定的完成本项目所需支付的全部费用。违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金。滞纳金：指违约方未按约定时间支付价款而应支付的违约金。工程验收合格：指工程项目经过验收，符合国家和行业的标准和规范，具备使用条件。篇四：执行中遇到的问题及解决办法问题：甲方拖延支付价款。解决办法：甲方按照合同约定的付款计划支付价款，如甲方拖延支付，乙方有权向甲方追讨滞纳金。问题：乙方施工质量不符合约定。解决办法：甲方有权对施工现场进行监督检查，要求乙方按照合同约定进行施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，并承担违约责任。问题：工程延期。解决办法：如乙方因自身原因导致工程延期，乙方《篇二》合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________第三方（以下简称“监理方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，鉴于监理方在公路建设工程中的专业监理职责，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容与合同价格1.1本合同所指的公路建设工程（以下简称“本项目”）位于__________，路线全长约____公里，工程内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程等。1.2乙方向甲方承诺，本项目的设计、施工、材料供应、设备采购等一切工作，均应符合国家和行业的相关标准、规范和质量要求。1.3监理方的职责是监督乙方的工程进度、质量、安全、投资控制等，确保工程按照甲方的要求和合同约定顺利进行。1.4本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、利润等。1.5乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的分期付款计划，经甲方确认后按计划支付合同价款。二、工程期限与质量要求2.1本项目的工期为____个月，自乙方进场之日起计算。2.2乙方应按照本合同约定的标准、规范和质量要求完成本项目的施工。2.3监理方应定期对施工现场进行监督检查，确保工程质量。三、乙方的违约及限制条款3.1乙方如未按照合同约定的质量、进度完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。3.2乙方如发生严重违法行为或重大安全事故，甲方有权终止合同，并要求乙方支付赔偿金。3.3乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得擅自变更合同内容。四、甲方的权利条款与利益保障4.1甲方有权对施工现场进行监督检查，要求乙方按照合同约定进行施工。4.2甲方有权根据工程进度和质量情况，调整合同价款支付计划。4.3甲方在合同履行过程中，如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方整改，并承担违约责任。4.4甲方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程变更或延期，有权与乙方协商调整合同内容。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、第三方监理方的责权利6.1监理方应按照甲方的要求和合同约定，全面履行监理职责，确保工程质量和进度。6.2监理方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并对甲方提出的整改要求及时执行。6.3监理方在监理过程中，如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方整改，并报告甲方。7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕全部价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________第三方代表（签字）：__________公路建设工程设计文件施工图纸和技术规范分期付款计划工程质量保修书合同履行过程中产生的其他相关文件篇三：第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义第三方监理方的介入，旨在保证公路建设工程的质量和进度，确保工程投资的有效控制。监理方作为独立于甲乙双方的第三方，能够客观、公正地监督乙方的施工过程，防止乙方出现违约行为，保障甲方的权益。甲方作为业主，主导合同的制定和履行，目的是确保工程按照自己的要求和预期进行，保障工程的质量和投资回报。甲方通过合同条款的设定，明确了乙方的责任和义务，以及自身的权利和利益保障，从而在公路建设工程中起到主导和决策的作用《篇三》合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________第三方（以下简称“监理方”）：__________鉴于监理方在公路建设工程中的专业监理职责，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容与合同价格1.1本合同所指的公路建设工程（以下简称“本项目”）位于__________，路线全长约____公里，工程内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程等。1.2乙方向甲方承诺，本项目的设计、施工、材料供应、设备采购等一切工作，均应符合国家和行业的相关标准、规范和质量要求。1.3监理方的职责是监督乙方的工程进度、质量、安全、投资控制等，确保工程按照甲方的要求和合同约定顺利进行。1.4本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、利润等。1.5乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的分期付款计划，经甲方确认后按计划支付合同价款。二、工程期限与质量要求2.1本项目的工期为____个月，自乙方进场之日起计算。2.2乙方应按照本合同约定的标准、规范和质量要求完成本项目的施工。2.3监理方应定期对施工现场进行监督检查，确保工程质量。三、甲方的违约及限制条款3.1甲方如未按照合同约定的质量、进度完成工程，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。3.2甲方如发生严重违法行为或重大安全事故，乙方有权终止合同，并要求甲方支付赔偿金。3.3甲方在合同履行过程中，未经乙方同意，不得擅自变更合同内容。四、乙方的权利条款与利益保障4.1乙方有权根据工程进度和质量情况，调整合同价款支付计划。4.2乙方在合同履行过程中，如发现甲方存在违约行为，有权要求甲方整改，并承担违约责任。4.3乙方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程变更或延期，有权与甲方协商调整合同内容。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、第三方监理方的责权利6.1监理方应按照甲方的要求和合同约定，全面履行监理职责，确保工程质量和进度。6.2监理方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并对甲方提出的整改要求及时执行。6.3监理方在监理过程中，如发现甲方存在违约行为，有权要求甲方整改，并报告乙方。7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕全部价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________第三方代表（签字）：__________公路建设工程设计文件施工图纸和技术规范分期付款计划工程质量保修书合同履行过程中产生的其他