2024新工程施工合同范本

2024新工程施工合同范本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主委托施工方进行工程施工，为确保双方的权利和义务，经充分协商，达成一致，签订本合同。2.本合同内容包括但不限于：工程范围、工程质量、工程进度、工程安全、工程造价、付款方式等。第一条工程范围1.1本工程位于__________，占地面积约为__________平方米，工程内容包括：__________。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。第二条工程质量2.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的技术要求进行施工，确保工程质量。2.2工程质量验收标准：__________。2.3施工过程中，业主有权对工程质量进行监督和检查，施工方应予以配合。第三条工程进度3.1施工方应按照双方约定的工期完成工程施工，工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止。3.2施工方应提前向业主提交工程进度报告，业主有权对工程进度进行监督和检查。第四条工程安全4.1施工方应严格按照国家相关法律法规和安全规定进行施工，确保工程施工过程中的安全。4.2施工方应建立健全安全生产责任制度，配备足够的安全生产管理人员和设备。4.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即报告业主，并按照有关规定进行处理。第五条工程造价5.1工程造价为人民币__________元整（大写：__________元整）。5.2施工方应按照双方约定的付款方式进行支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，业主支付施工方工程总造价的__________%；（2）工程进度达到__________时，业主支付施工方工程总造价的__________%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方工程总造价的__________%。5.3施工方应开具合法的税务发票。第六条违约责任6.1施工方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期部分工程造价的__________%向业主支付违约金。6.2业主未按照约定支付工程款的，应按照逾期部分工程造价的__________%向施工方支付违约金。6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的解除和终止7.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。7.2施工过程中，如发生不可抗力因素，影响工程施工的，双方协商一致，可以解除或终止本合同。7.3施工方未按照约定完成工程的，业主有权解除本合同。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。8.2保密期限自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年______月______日一、附件列表：1.工程施工图纸和技术要求2.国家相关法律法规3.行业标准4.税务发票5.工程进度报告6.安全生产管理制度7.安全事故报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成工程：认定：工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止，如施工方未按约定完成工程，则视为违约。违约金：按照逾期部分工程造价的%向业主支付违约金。2.业主未按照约定支付工程款：认定：合同约定的付款方式进行支付，如业主未按约定支付工程款，则视为违约。违约金：按照逾期部分工程造价的%向施工方支付违约金。3.施工过程中发生安全事故：认定：施工过程中发生安全事故，施工方未立即报告业主，或未按照有关规定进行处理，则视为违约。三、法律名词及解释：1.工程施工：指按照业主提供的施工图纸和技术要求进行的建设活动。2.工程质量：指工程满足使用目的的性能、安全、美观、耐久等方面的特性。3.工程进度：指工程施工按照约定的工期完成的情况。4.工程安全：指工程施工过程中人员伤亡和财产损失的防范。5.工程造价：指完成工程施工所需的全部费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决问题：双方协商确定合理的工程进度计划，并对施工方进行监督和检查。2.工程质量问题：解决问题：业主有权对工程质量进行监督和检查，发现问题及时与施工方沟通，要求施工方整改。3.工程款支付纠纷：解决问题：按照合同约定的付款方式进行支付，如发生纠纷，双方可协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.安全事故处理：解决问题：施工过程中发生安全事故，施工方应立即报告业主，并按照有关规定进行处理，确保施工安全。五、所有应用场景：1.