苗圃景观施工合同签订判决抗诉

苗圃景观施工合同签订判决抗诉合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方委托承包方进行苗圃景观施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程周期：自合同签订之日起至____年__月__日。二、工程质量标准2.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及下列要求：（1）__________（2）__________（3）__________2.2工程验收标准：__________三、工程价款及支付方式3.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2支付方式如下：（1）合同签订后__个工作日内，委托方支付乙方工程总价的__%；（2）工程进度达到__%时，委托方支付乙方工程总价的__%；（3）工程验收合格后，委托方支付乙方剩余的工程总价。四、工程进度及工期延误4.1承包方应按合同约定的工程周期完成工程。4.2若因承包方原因导致工程进度延误，应按下列规定承担违约责任：（1）每延误一天，应向委托方支付工程总价款的__%；（2）延误超过__天，委托方有权解除合同，并要求承包方支付违约金。五、材料供应及质量保障5.1承包方负责采购施工所需材料，并确保材料质量符合工程要求。5.2委托方有权对施工材料进行抽检，对不符合工程要求的材料，有权要求承包方更换或修复。六、工程验收及保修6.1工程验收分为初步验收和最终验收。6.2初步验收在工程进度达到__%时进行，由委托方、承包方共同参与。6.3最终验收在工程完成后进行，由委托方、承包方共同参与。6.4工程验收合格后，承包方应按国家规定及合同约定承担保修责任。七、合同的解除和终止7.1双方协商一致，可以解除或终止合同。7.2合同解除或终止后，承包方应立即停止施工，并办理相关手续。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。9.3双方应共同维护合同的履行，不得擅自转让或放弃合同权利。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.苗圃景观施工设计方案2.工程预算明细表3.材料供应清单4.工程进度计划表5.工程验收标准和方法6.保修条款及相关证明文件7.法律法规相关文件8.双方的公司资质证明文件二、违约行为及认定：1.承包方未按约定时间完成工程，属于工期延误的违约行为。2.承包方提供的材料不符合工程要求，属于材料质量不合格的违约行为。3.承包方未按约定支付工程价款，属于支付违约行为。4.未经委托方同意，承包方擅自转让或放弃合同权利，属于违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工合同：指委托方与承包方签订的，关于苗圃景观施工的协议。2.工期延误：指承包方未按合同约定的时间完成工程的行为。3.材料质量不合格：指承包方提供的施工材料不符合工程要求的行为。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.保修：指承包方在工程验收合格后，按照约定对工程进行的维修和保养。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并定期跟进，确保工程按计划进行。2.材料质量问题：对材料进行抽检，发现问题及时更换或修复。3.支付问题：明确支付方式和时间，确保双方按时支付工程价款。4.合同纠纷：在合同中约定明确的争议解决方式，如协商、调解或诉讼。5.法律法规变化：密切关注法律法规的变动，确保合同内容的合法性。五、所有应用场