智能化办公楼建设工程合同

智能化办公楼建设工程合同《篇一》合同编号：ZB2024-001甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化办公楼建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________智能化办公楼建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：主要包括智能化系统的设计、采购、安装、调试、验收等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。2.2合同金额包括：智能化系统的设计费、设备采购费、安装费、调试费、验收费等。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________日。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的__________%作为违约金。四、质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行智能化系统的设计、采购、安装、调试和验收。4.2工程验收合格的标准为：__________。4.3乙方应承担工程质量保证期内的一切质量问题，包括但不限于设备故障、系统漏洞等。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款。甲方逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。5.2乙方应按照合同约定的质量、工期要求完成工程。5.3乙方应按照合同约定的时间、地点、方式交付工程。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的质量、工期要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的__________%作为违约金。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：按同期银行贷款利率计算。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件一：智能化办公楼建设工程设计方案附件二：智能化办公楼建设工程设备清单附件三：智能化办公楼建设工程施工图纸附件四：工程验收标准和方法附件五：违约金和滞纳金计算方式说明违约行为及认定：9.1乙方未按照合同约定的质量、工期要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。9.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。9.3甲方未按照合同约定施工条件的，乙方有权要求甲方承担相应责任。9.4乙方未按照合同约定交付工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。法律名词及解释：10.1合同：指甲乙双方为完成智能化办公楼建设工程，明确双方权利义务的协议。10.2智能化系统：指采用计算机技术、通信技术、自动化技术、电子技术等手段，实现对建筑物内外设施进行智能化管理和控制的系统。10.3工程验收：指甲方对乙方完成的智能化办公楼建设工程进行质量、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定及国家标准、行业标准。10.4违约金：指乙方未按照合同约定的质量、工期要求完成工程时，应支付给甲方的赔偿金。10.5滞纳金：指甲方未按照合同约定支付合同价款时，应支付给乙方的赔偿金。执行中遇到的问题及解决办法：11.1问题：甲方未按照合同约定施工条件，导致乙方无法按时完成工程。《篇二》合同编号：ZB2024-002甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于第三方作为智能化办公楼建设工程的监理方，甲乙双方同意第三方参与本合同的履行，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。现就甲方智能化办公楼建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________智能化办公楼建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：主要包括智能化系统的设计、采购、安装、调试、验收等。二、第三方职责2.1第三方作为智能化办公楼建设工程的监理方，应按照甲方的要求和国家相关标准，对乙方的设计、采购、施工等环节进行全面监督管理。2.2第三方应确保工程质量、安全、进度等目标的实现，对工程的整体质量负责。2.3第三方应协调甲方、乙方之间的关系，解决合同履行过程中出现的争议。三、甲方的权利和利益3.1甲方有权按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的工作进行监督和检查。3.2甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程，并按照约定的质量、工期要求进行验收。3.3甲方有权要求第三方履行监理职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.4甲方在合同履行过程中产生的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等，应受到法律保护。四、乙方的义务和限制4.1乙方应按照合同约定和国家相关法律法规，完成智能化办公楼建设工程的设计、采购、安装、调试等工作。4.2乙方应接受甲方的监督和检查，按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。4.3乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。4.4乙方在合同履行过程中产生的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等，应与甲方共享。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的质量、工期要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.3第三方未按照甲方的要求和国家相关标准履行监理职责的，甲方有权要求第三方承担相应责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________附件一：智能化办公楼建设工程设计方案附件二：智能化办公楼建设工程设备清单附件三：智能化办公楼建设工程施工图纸附件四：工程验收标准和方法附件五：违约金和滞纳金计算方式说明第三方介入的意义和目的：第三方作为智能化办公楼建设工程的监理方，其介入旨在确保工程质量、安全、进度等目标的实现，监督乙方按照合同约定和国家相关标准履行合同义务，协调甲方、乙方之间的关系，解决合同履行过程中出现的争议。第三方介入有助于提高工程质量，保障甲方权益，同时也有利于乙方规范合同履行，降低合同风险。《篇三》合同编号：ZB2024-003甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于第三方作为智能化办公楼建设工程的监理方，甲乙双方同意第三方参与本合同的履行，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。现就乙方智能化办公楼建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________智能化办公楼建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：主要包括智能化系统的设计、采购、安装、调试、验收等。二、第三方职责2.1第三方作为智能化办公楼建设工程的监理方，应按照乙方的要求和国家相关标准，对甲方的设计、采购、施工等环节进行全面监督管理。2.2第三方应确保工程质量、安全、进度等目标的实现，对工程的整体质量负责。2.3第三方应协调甲方、乙方之间的关系，解决合同履行过程中出现的争议。三、乙方的权利和利益3.1乙方有权按照合同约定和国家相关法律法规，对甲方的工作进行监督和检查。3.2乙方有权要求甲方按照合同约定完成工程，并按照约定的质量、工期要求进行验收。3.3乙方有权要求第三方履行监理职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.4乙方在合同履行过程中产生的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等，应受到法律保护。四、甲方的义务和限制4.1甲方应按照合同约定和国家相关法律法规，完成智能化办公楼建设工程的设计、采购、安装、调试等工作。4.2甲方应接受乙方的监督和检查，按照乙方的要求和国家相关标准，保证工程质量。4.3甲方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。4.4甲方在合同履行过程中产生的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等，应与乙方共享。五、违约责任5.1甲方未按照合同约定的质量、工期要求完成工程的，乙方有权要求甲方支付违约金。5.2乙方未按照合同约定支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付滞纳金。5.3第三方未按照乙方的要求和国家相关标准履行监理职责的，乙方有权要求第三方承担相应责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________附件一：智能化办公楼建设工程设计方案附件二：智能化办公楼建设工程设备清单附件三：智能化办公楼建设工程施工图纸附件四：工程验收标准和方法附件五：违约金和滞纳金计算方式说明乙方为主导的意义和目的：乙方作为智能化办公楼建设工程的主要实施方，主导合同的履行，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。乙方通过明确自身的权利和利益，以及监理方的职责