苗圃施工合同签订判决一审判决

苗圃施工合同签订判决一审判决合同编号：__________地址：_________________________联系电话：_____________________地址：_________________________联系电话：_____________________鉴于甲方为建设项目需要种植苗木，乙方具有苗木种植经验和技术，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行苗圃施工的事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方根据甲方的要求，负责苗圃的选址、规划、设计、施工及后期养护工作。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价包括但不限于苗木费、人工费、材料费、运输费、养护费等。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成苗圃施工及后期养护工作。3.2乙方应保证所种植苗木的质量，确保成活率。3.3乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方提供工程进度报告。3.4甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同款项。四、合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。4.2因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方如未能按照约定的时间节点完成工程，应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之五。六、争议解决6.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：____________________一、附件列表：1.苗圃施工设计方案2.苗木种植技术规范3.工程进度报告模板4.付款申请单模板5.成活率检测报告6.合同变更协议7.违约金计算说明二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的时间节点完成工程，认定为违约行为。2.乙方提供的苗木质量不达标，认定为违约行为。3.甲方未能按照约定支付合同款项，认定为违约行为。4.甲方未履行合同约定的义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.苗圃施工：指在苗圃地进行选址、规划、设计、施工及后期养护工作。2.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.合同金额：指双方约定的合同总价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商调整工程进度。2.苗木质量问题：乙方应提供质量检测报告，并根据实际情况进行更换或修复。3.付款争议：双方应按照合同约定，提供相关凭证，进行核实和支付。4.合同变更：双方可协商签署变更协议，明确变更内容和相关责任。五、所有应用场景：1.甲方为建设项目需要种植苗木。2.乙方具有苗木种植经验和技术。3.甲方委托乙方进行苗