防腐木花架施工合同纠纷调解

防腐木花架施工合同纠纷调解合同编号：__________防腐木花架施工合同纠纷调解协议甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方在防腐木花架施工过程中发生合同纠纷，为维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就本次纠纷达成如下调解协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：甲方委托乙方按双方约定的标准、规格和质量要求进行防腐木花架施工。1.4工程总价：双方已签订的《防腐木花架施工合同》中约定的工程总价。二、调解协议（1）施工质量不符合双方约定的标准；（2）施工进度严重滞后；（3）乙方未能按照约定提供合格的施工材料；（4）其他双方约定的违约行为。（1）对施工质量不符合约定的部分，乙方应重新施工，确保达到约定的质量标准；（2）乙方应采取措施，加快施工进度，按双方约定的时间节点完成施工；（3）乙方应按照约定提供合格的施工材料，否则甲方有权拒绝接收；（4）乙方应承担因违约产生的相应违约责任。三、调解协议的履行3.1乙方应按照本调解协议约定的期限和质量要求完成整改工作。3.2甲方应按照《防腐木花架施工合同》的约定支付乙方工程款。3.3双方应继续履行《防腐木花架施工合同》中约定的其他条款。四、违约责任4.1乙方如未能按照本调解协议约定的期限和质量要求完成整改工作，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付逾期违约金；（2）支付因整改产生的额外费用；（3）承担甲方因违约产生的其他损失。4.2甲方如未能按照《防腐木花架施工合同》的约定支付乙方工程款，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付逾期违约金；（2）支付乙方因逾期支付产生的其他损失。五、争议解决5.1双方在履行本调解协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本调解协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本调解协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.防腐木花架施工合同2.工程设计图纸3.施工材料合格证明4.施工质量检测报告5.工程进度计划6.付款凭证7.违约金计算公式8.法院诉讼通知书二、违约行为及认定：1.施工质量不符合约定：乙方施工的质量未达到合同约定的标准，需重新施工直至符合要求。2.施工进度严重滞后：乙方未按合同约定的时间节点完成施工，需采取措施加快进度。3.未提供合格施工材料：乙方提供的施工材料不符合合同约定，需更换或整改。4.其他违约行为：包括但不限于未按约定支付工程款、未履行合同约定的其他条款等。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、解决合同争议的法律规范总称。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。3.调解协议：指双方在发生合同争议时，通过协商达成的一致意见，具有法律约束力。4.法院诉讼：指当双方在履行合同过程中产生争议，无法通过协商解决时，可以向法院提起的诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工质量问题：发现施工质量不符合约定时，立即要求乙方整改，必要时暂停支付工程款。2.施工进度问题：当乙方施工进度严重滞后时，可与乙方协商制定整改计划，并约定逾期违约金。3.材料不合格问题：发现乙方提供的施工材料不合格时，要求乙方更换或整改，并可暂停施工。4.逾期支付工程款：甲方如未能按约定时间支付工程款，应承担逾期违约金，乙方有权拒绝接收工程。五、所有应用场景：1.甲方为私有住宅、花园、公园等场所定制防腐木花架。2.乙方为专业防腐木花架施工单位，具备相关施工资质和经验。3.双方在签订合同时，明确工程内容、质量标准