2024签署建设工程施工合同注意事项

2024签署建设工程施工合同注意事项合同编号：__________签署建设工程施工合同注意事项甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额包括：工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费、利润等一切费用。2.3合同金额的支付方式、支付时间及支付条件按照本合同约定的付款条款执行。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。3.3甲方应当按照约定的时间提供施工场地、施工条件等，如因甲方原因导致工程延期，甲方应当承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应当按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应当建立健全质量管理体系，加强工程质量的过程控制。4.3工程验收不合格的，乙方应当负责返工、修复，并承担相应费用。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，并保证材料质量。5.2乙方负责对甲方提供的材料进行验收，如有质量问题，乙方有权拒绝使用，并通知甲方更换或修复。5.3乙方负责对甲方提供的材料进行保管，因保管不善导致的损失，由乙方承担。六、工程变更6.1工程变更应当双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2工程变更导致的费用增减，按照变更协议的约定处理。6.3工程变更不得影响工程质量和工期。七、付款方式及时间7.1本合同价款支付方式为____期支付。7.2付款条件：乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格。7.3付款时间：自甲方验收合格之日起____日内支付。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.3双方违反合同约定的其他条款的，应当承担相应的违约责任。九、争议解决9.1本合同的解释权归甲乙双方。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1、在签订合同时，双方应当认真阅读合同条款，确保了解合同内容。2、合同签订后，双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务。3、合同履行过程中，如发生争议，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。4、双方在签订合同时，应当提供真实、有效的身份证明和资质证书。5、合同签订后，双方应当严格遵守国家相关法律法规，不得违法经营。6、合同履行过程中，如发生不可抗力因素，双方应当及时沟通，协商解决。7、合同终止后，乙方应当按照约定将工程交付甲方，并办理相关手续。8、双方在签订合同时，应当保持诚实信用，不得有欺诈行为。9、合同履行过程中，如发生侵权行为，双方应当依法承担相应的法律责任。10、合同签订后，双方应当共同维护合同的履行，促进工程的顺利进行。一、附件列表：1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方资质证书复印件

4.乙方资质证书复印件

5.工程设计文件

6.施工图纸

7.主要材料清单

8.施工设备清单

9.人员名单

10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期交付、工程质量不达标等。

2.甲方未按照约定支付价款，包括但不限于迟延支付、少额支付等。

3.双方未按照约定提供施工条件或材料，导致工程进度受阻或工程质量受影响。

4.双方在合同履行过程中，出现违反法律法规、合同条款的行为。

5.双方在合同履行过程中，出现侵权、欺诈等行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。

2.建筑法：是指调整建筑行业活动的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、验收等方面的规定。

3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照合同约定向对方支付的金钱。

4.不可抗力：是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

5.验收合格：是指工程质量、安全、进度等方面达到合同约定及国家相关标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，协商调整施工计划，必要时可签订工程延期协议。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时拆除重做，并承担相应费用。

3.材料供应问题：甲方应及时提供所需材料，如有质量问题，乙方有权拒绝使用，并通知甲方更换或修复。

4.付款问题：双方应严格按照合同约定的付款条款执行，如有争议，可协商解决或寻求法律途径。

5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工