滨河学校改扩建10KV配电安装工程(2024版)

编号：__________滨河学校改扩建10KV配电安装工程(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

滨河学校改扩建10KV配电安装工程(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同背景1.2合同签订主体1.3工程概述1.4合同文件1.5合同解释权第二章：工程范围与内容2.1改扩建工程概况2.210KV配电安装工程范围2.3工程量清单2.4工程质量标准第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式与支付时间3.4工程款结算第四章：工程实施与进度4.1施工组织与管理4.2工程进度计划4.3工程延期及违约责任4.4工程验收与移交第五章：质量与检验5.1工程质量标准5.2质量控制与检验5.3质量争议的处理5.4工程质量保修第六章：安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求与措施6.4安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序第八章：违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3法律适用与争议解决机构第九章：合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件9.4合同终止后的相关事宜第十章：合同主体信息10.1甲方（业主）信息10.2乙方（施工方）信息10.3丙方（监理方）信息第十一章：附件与补充协议11.1附件清单11.2补充协议第十二章：其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3关联交易事项第十三章：合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充协议的签订程序第十四章：合同的解除、终止与注销14.1解除与终止条件14.2解除与终止程序14.3合同注销程序合同编号_________第一章：总则1.1合同背景：根据滨河学校改扩建项目的需要，甲方（业主）拟对现有10KV配电安装工程进行改扩建，以满足学校日常用电需求和未来发展的需要。乙方（施工方）作为承建商，承诺按照合同约定的范围、质量和进度完成工程。1.2合同签订主体：甲方（业主）：_________乙方（施工方）：_________丙方（监理方）：_________1.3工程概述：本工程包括但不限于现有10KV配电安装工程的拆除、改造和新安装，以及相关的土建工程、电气设备采购和调试等。1.4合同文件：本合同文件包括但不限于合同协议书、工程量清单、技术规格书、图纸、洽商记录、工程验收标准等。1.5合同解释权：本合同的解释权归甲方所有。第二章：工程范围与内容2.1改扩建工程概况：滨河学校改扩建项目位于_________，占地面积_________平方米，总建筑面积_________平方米。2.210KV配电安装工程范围：包括但不限于电力设备的采购、安装、调试，以及与电力供应部门的接洽和协调工作。2.3工程量清单：详见附件一。2.4工程质量标准：详见附件二。第三章：合同价格与支付3.1合同价格：本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式与支付时间：甲方根据乙方的工程进度和质量情况，分期支付合同价款。具体支付时间和比例详见附件三。3.4工程款结算：工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起_________日内支付剩余合同价款。第四章：工程实施与进度4.1施工组织与管理：乙方应按照合同约定的工程范围和内容，组织具有相应资质的施工队伍和专业技术人员，严格按照施工组织设计进行施工。4.2工程进度计划：详见附件四。4.3工程延期及违约责任：如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。4.4工程验收与移交：工程完工后，乙方应按照合同约定的验收标准进行自检，并向甲方提交工程验收申请。甲方组织相关人员对工程进行验收，验收合格后办理移交手续。第五章：质量与检验5.1工程质量标准：详见附件五。5.2质量控制与检验：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，并按照约定进行质量检验。5.3质量争议的处理：如对工程质量有争议，双方可协商解决，或按照合同约定向相关部门申请鉴定。5.4工程质量保修：乙方应按照合同约定对工程进行质量保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。第六章：安全生产与环保6.1安全生产责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。6.2安全防护措施：乙方应根据工程特点，制定安全防护措施，并对施工现场进行全面安全评估。6.3环保要求与措施：乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染。6.4安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并按照约定承担相应责任。第八章：合同变更与解除8.1合同变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，或双方协商一致需要变更合同，可提出合同变更申请。8.2合同变更程序：变更申请应由甲方提出，书面送达乙方和丙方，乙方和丙方应在收到变更申请后_________日内回复。8.3合同解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，或一方严重违约，另一方有权提出解除合同。8.4合同解除程序：解除申请应由甲方提出，书面送达乙方和丙方，乙方和丙方应在收到解除申请后_________日内回复。第九章：违约责任与争议解决9.1违约责任：一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.2争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3法律适用与争议解决机构：本合同适用中华人民共和国法律，争议解决机构为合同签订地人民法院。第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：合同变更需经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件：本合同在工程验收合格、乙方向甲方支付完毕合同价款后终止。10.4合同终止后的相关事宜：合同终止后，乙方应按照合同约定完成工程移交和保修等工作。第十一章：合同主体信息11.1甲方（业主）：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________11.2乙方（施工方）：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________11.3丙方（监理方）：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________第十二章：其他约定12.1知识产权保护：双方应尊重对方知识产权，未经允许，不得使用对方商标、专利等技术成果。12.2保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。12.3关联交易事项：本合同执行过程中，如涉及关联交易，应遵循公平、公正、公开的原则。第十三章：合同的修订与补充13.1修订条件：合同执行过程中，如双方认为有必要修订或补充合同，可提出修订或补充申请。13.2补充协议的签订程序：修订或补充协议应经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式签订。第十四章：合同的解除、终止与注销14.1解除与终止条件：本合同在履行完毕、双方协商一致解除或终止合同的情况下失效。14.2解除与终止程序：解除或终止合同应经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式确认。14.3合同注销程序：合同注销应经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式确认。甲方（业主）：_________乙方（施工方）：_________丙方（监理方）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方有权根据项目实际需要，对工程范围、内容、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供相关资料和信息。1.3甲方终止权：如乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致工程无法继续进行，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。1.4甲方解除权：如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方应根据合同约定给予乙方提前完成奖励。2.2乙方质量保障：乙方应对工程质量承担责任，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。2.3乙方工期延误赔偿：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付工期延误赔偿金。2.4乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，如违反保密义务，乙方应承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的合同履行，确保合同顺利实施。3.2第三方中介费用：第三方中介的报酬应由甲方支付，具体费用在合同中约定。3.3第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应违约责任。3.4第三方中介解除合同：如甲方、乙方协商一致，有权解除与第三方中介的合同，并按照约定支付相关费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.技术规格书3.图纸4.洽商记录5.工程验收标准6.提前完成奖励政策7.工期延误赔偿计算方法8.保密协议9.第三方中介服务协议10.合同变更协议11.合同解除协议12.知识产权保护协议13.关联交易公平性证明14.施工组织设计15.安全生产与环保措施方案二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.乙方未按合同约定支付合同价款或相关费用。3.乙方未按合同约定提供技术资料、图纸等。4.乙方未按合同约定履行保密义务。5.乙方未按合同约定接受甲方监督。6.乙方未按合同约定提前完成工程。7.乙方未按合同约定支付工期延误赔偿金。8.甲方未按合同约定支付合同价款或相关费用。9.甲方未按合同约定提供施工场地、条件等。10.甲方未按合同约定履行监督义务。11.第三方中介未按合同约定履行职责。12.第三方中介未按合同约定保密。三、法律名词及解释：1.违约行为：违反合同约定的一方应承担的违约责任。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.合同价款：双方约定的工程总价款。4.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.提前完成奖励：甲方根据乙方提前完成工程的情况给予的奖励。6.保密义务：合同各方对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密的义务。7.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：双方可协商或请第三方鉴定。2.工期延误：协商确定延期时间和违约金。3.质量问题：乙方修复，甲方有权要求赔偿。4.费用支付争议：查看合同条款，协商解决。5.合同变更：书面协议，经双方确认。6.合同解除：书面协议，明确解除条件。7.保密泄露