锚杆格梁工程合同书

锚杆格梁工程合同书合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为锚杆格梁工程的建设单位，乙方为锚杆格梁工程的施工单位，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同工期2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价的____%。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。3.2工程质量验收标准：____________________3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至达到验收标准。第四条工程价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2甲方分期支付工程价款，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（4）剩余工程价款，甲方在工程验收合格后____天内支付给乙方。4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付工程价款。第五条违约责任5.1乙方未按合同约定工期完成工程的，应支付违约金，具体计算方式见第二条2.2款。5.2甲方未按约定时间支付工程价款的，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每天滞纳金金额为应支付工程价款的____%。5.3因甲方原因导致工程停工、停料的，甲方应支付乙方因此产生的费用，具体费用根据实际情况协商确定。第六条争议解决6.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.锚杆格梁工程设计图纸2.工程量清单3.材料及设备采购清单4.施工方案及施工组织设计5.工程验收标准及方法6.乙方资质证明文件7.合同履行过程中产生的相关凭证和文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程价款的，属于违约行为。3.工程质量不符合合同约定及验收标准的，属于违约行为。4.甲方擅自变更工程内容或规模，导致工程无法按期完成或增加乙方成本的，属于违约行为。5.乙方使用不合格材料或设备，导致工程质量不合格的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托施工的一方。2.乙方：指合同中指定的承担施工的一方。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。4.工程质量：指工程满足设计文件、法规和标准规定的特性总和。5.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向对方支付的金钱。6.滞纳金：指因延迟支付而应支付的额外费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程变更或规模调整：及时沟通，根据实际情况协商调整合同内容，签订补充协议。2.遇到工期延误：分析原因，协商确定延误期间的赔偿或调整施工计划。3.遇到支付问题：查看合同约定的支付条款，按照约定履行支付义务。4.遇到质量问题：及时整改，重新验收，直至达到合同约定的质量标准。5.遇到争议：友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉