房屋建筑施工合同标准版规范

房屋建筑施工合同标准版规范合同编号：__________房屋建筑施工合同标准版规范第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.2施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.3施工过程中，施工方应确保施工安全，采取有效措施预防安全事故的发生，如发生安全事故，施工方应承担相应责任。2.4施工方应遵守环保法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。第三条合同价格3.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包括但不限于：施工图纸、施工方案、材料设备采购、施工人工费用、施工管理费、税费等。3.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定，否则不得调整。第四条支付方式4.1业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。4.2支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：__________账号：__________开户行：__________4.3施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付相应款项。第五条工期5.1双方确认，本工程的合同工期为__________日。5.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.3业主如因特殊原因导致工期延误，应与施工方协商一致，并适当顺延工期。第六条质量保修6.1施工方对所施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为__________年。6.2在保修期内，如工程出现质量问题，施工方应在接到通知后__________日内到达现场进行维修或更换。6.3施工方在保修期内提供的维修或更换材料，应符合原工程质量要求。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。7.2施工方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金比例。7.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×滞纳天数×日滞纳金比例。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：施工图纸、施工方案、材料设备清单等。一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料设备清单4.工程进度计划5.质量检验报告6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程变更通知书9.工程验收报告10.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.施工方未按照约定质量标准完成工程，视为违约。3.业主未按照约定时间支付合同价款，视为违约。4.施工方未按照约定提供材料设备，视为违约。5.施工方未按照约定提供施工服务，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行房屋建筑工程施工的当事人。2.乙方：指承担房屋建筑工程施工的当事人。3.施工图纸：指用于指导施工的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。4.施工方案：指详细描述施工过程中的工艺流程、施工方法、施工步骤等。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方按照约定向另一方支付的赔偿金。7.保修期：指施工方对所施工工程质量负责的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，必要时签订工期顺延协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方应在保修期内进行维修或更换，确保工程质量。3.支付款项纠纷：解决办法：核对付款凭证，明确应付款项，按照约定时间支付。4.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，采取有效措施，保障人员安全。5.环保问题：解决办法：遵守环保法规，加强施工现场环保管理。五、所有应用场景：1.适用于各类房屋建筑工程的施工合同签订。