2024版招标装修工程合同范本

编号：__________2024版招标装修工程合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版招标装修工程合同范本合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的组成1.4法律的适用1.5合同的生效与终止第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3设计师3.4施工队伍第四章：工程内容与要求4.1工程内容4.2工程质量要求4.3工程进度要求4.4材料与设备要求第五章：合同价格与支付5.1合同价格5.2价格调整5.3支付方式与时间第六章：工程变更与解除6.1工程变更6.2工程解除第七章：工期延误与赔偿7.1工期延误7.2工期延误的赔偿第八章：质量与检验8.1质量标准8.2检验程序8.3质量问题的处理第九章：安全与环保9.1安全生产要求9.2环保要求第十章：违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告与宣传12.3知识产权保护第十三章：附则13.1合同的签订与生效13.2合同的修订与补充13.3合同解除或终止后的处理第十四章：附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3合同价的详细清单14.4相关法律法规和标准规范合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的：本合同旨在明确双方在2024版招标装修工程中的权利和义务，确保工程顺利进行，达到预期目标。1.2定义与解释：合同中所涉及的词语和术语，除非文中有其他说明，否则均按照本合同的定义与解释执行。1.3合同文件的组成：本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。1.4法律的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满或双方协商一致提前终止。第二章：工程概况2.1工程简介：工程名称为X装修工程，工程内容包括但不限于室内装修、水电安装、家具配置等。2.2工程地点：工程位于市区街道号。2.3工程规模：工程总面积为平方米。2.4工程预算：工程预算为元，包括材料费、人工费、管理费等。第三章：合同主体3.1发包人：指合同一方，负责工程的提供和支付。3.2承包人：指合同另一方，负责工程的实施和完成。3.3设计师：指由承包人指派或双方约定的负责工程设计的专业人员。3.4施工队伍：指由承包人组织并负责工程现场施工的队伍。第四章：工程内容与要求4.1工程内容：承包人应按照合同约定完成所有工程内容，包括但不限于设计、施工、验收等。4.2工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.3工程进度要求：承包人应按照合同约定的时间表完成工程，如有延误，应承担相应责任。4.4材料与设备要求：承包人应按照合同约定的材料和设备标准采购和使用。第五章：合同价格与支付5.1合同价格：合同价格为元，包括税金、运费等一切费用。5.2价格调整：如因市场变化等原因导致价格变动，双方可协商调整。5.3支付方式与时间：发包人应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。第六章：工程变更与解除6.1工程变更：如因特殊情况需要变更工程内容或规模，双方可协商一致进行变更。6.2工程解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第八章：质量与检验8.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。8.2检验程序：工程完成后，承包人应组织自检，发包人可进行验收，如有质量问题，承包人应负责修复。8.3质量问题的处理：如发现质量问题，发包人有权要求承包人修复或重新施工，直至符合合同约定的质量标准。第九章：安全与环保9.1安全生产要求：承包人应遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。9.2环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。第十章：违约责任10.1发包人的违约责任：如发包人未按约定支付价款、提供场地等，应承担违约责任。10.2承包人的违约责任：如承包人未按约定完成工程、保证质量等，应承担违约责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可选择仲裁或诉讼。11.2仲裁或诉讼：如选择仲裁，仲裁地点为市；如选择诉讼，管辖法院为市人民法院。第十二章：其他约定12.1保密条款：双方应对合同内容和相关资料予以保密，未经对方同意不得泄露。12.2广告与宣传：未经对方同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传。12.3知识产权保护：双方应对工程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯。第十三章：附则13.1合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修订与补充：合同履行过程中，双方可协商一致进行修订或补充。13.3合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十四章：附件14.1工程设计文件：详见附件一。14.2施工图纸：详见附件二。14.3合同价的详细清单：详见附件三。14.4相关法律法规和标准规范：详见附件四。合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：____年__月__日甲方签字：_________乙方签字：_________甲方盖章：_________乙方盖章：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方监督权：甲方有权对工程施工过程进行监督，包括但不限于现场检查、进度把控、质量把关等。如乙方未按照甲方的要求进行施工，甲方有权要求乙方及时整改。3.甲方变更权：甲方在合同履行过程中有权对工程内容、规模、设计等进行变更。如因甲方变更导致工程价款、进度等发生变化，双方应按照本合同约定的方式进行调整。4.甲方终止权：如乙方严重违反合同约定，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担违约责任。5.甲方索赔权：如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方报价义务：乙方应按照甲方提供的工程概况、工程内容等资料，详细列出合同价款构成，并向甲方报价。如乙方报价不准确，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.乙方施工义务：乙方应按照合同约定及甲方要求，组织施工队伍进行工程施工，确保工程质量、进度等符合合同约定。3.乙方协调义务：乙方应负责协调施工现场与其他施工方、物业、业主等的关系，确保工程施工顺利进行。如因乙方协调不当导致工程施工受阻，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。4.乙方保密义务：乙方应对合同内容、甲方提供的相关资料等予以保密，未经甲方同意不得泄露。5.乙方索赔权：如甲方未按照合同约定支付价款、提供场地等，乙方有权向甲方提出索赔，要求甲方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保工程施工顺利进行。2.第三方中介费用：第三方中介的佣金由甲方承担，具体金额双方协商确定。3.第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容、甲乙双方提供的相关资料等予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露。4.第三方中介的违约责任：如第三方中介未按照约定履行其职责，导致合同无法履行或产生损失，第三方中介应承担相应的违约责任。5.第三方中介的退出：如第三方中介严重违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方中介立即退出，并有权要求第三方中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.合同价的详细清单4.相关法律法规和标准规范5.工程材料供应商名单6.施工现场平面图7.工程进度计划表8.质量检验标准和方法9.安全生产管理制度10.环保措施方案二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付价款未按约定提供施工场地未按约定提供施工资料未经乙方同意擅自变更工程内容或解除合同2.乙方违约行为：未按约定完成工程工程质量不符合约定标准未按约定时间进度施工使用不合格材料或设备3.第三方中介违约行为：未按约定协调甲乙双方关系未按约定协助履行合同义务泄露合同内容及相关资料未按约定提供专业服务三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。2.违约责任：违约方应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系。5.索赔：一方因对方违约要求对方承担违约责任的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：solution:及时修复或更换不合格部分，重新检验。3.材料供应问题：solution:及时沟通，甲方协助乙方寻找