房屋建筑施工合同标准版范例

房屋建筑施工合同标准版范例合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条施工期限本工程的施工期限为____年____个月，自双方签订合同之日起计算。第三条施工质量3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.2施工方应选用符合国家标准的建筑材料、建筑构配件和设备。3.3施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的检查、监督和验收。3.4工程验收合格后，施工方应按照约定提供相关售后服务。第四条合同价格及支付方式4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2业主应按照双方约定的付款节点和比例，向施工方支付工程款项。4.3施工方开具正规发票，业主按照税收政策规定支付税费。第五条违约责任5.1施工方未按照约定时间完成工程，应当按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。5.2业主未按照约定时间支付工程款项，应当按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%。5.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1施工方应按照相关法律法规和安全生产要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。7.2施工过程中产生的废弃物，施工方应按照相关法律法规进行处理。7.3工程验收合格后，施工方应按照约定时间向业主移交相关资料和钥匙。7.4双方应遵守国家法律法规，不得违法从事施工活动。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2合同的变更和解除，应当书面协议，经双方确认。8.3合同终止后，施工方应按照约定时间撤出施工现场，并将工程交付给业主。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程预算明细5.付款凭证6.验收报告7.售后服务承诺二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：逾期天数合同总价款的百分比作为违约金。2.业主未按约定时间支付工程款项：逾期天数应付款项的百分比作为违约金。3.双方其他违约行为：按照合同约定承担相应违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同签订的一方，负责委托施工方进行房屋建筑施工。2.乙方（施工方）：指合同签订的另一方，负责按照业主的要求进行房屋建筑施工。3.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的质量、安全等方面的检查、监督和评定。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：协商确定合理的延期时间，必要时可签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由施工方负责整改，直至符合合同要求。3.付款纠纷：解决办法：核对付款凭证，按照合同约定支付工程款项。4.施工安全事故：解决办法：立即报告相关部门，采取措施防止事故扩大，按照相关法律法规承担责任。五、所有应用场景：1.适用于业主委托施工方进行房屋建筑施工的情况。