2024版干挂石材施工合同范本

编号：__________2024版干挂石材施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版干挂石材施工合同范本合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3合同签订日期第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质第三章：工程内容3.1干挂石材施工范围3.2施工工艺及流程3.3施工材料要求第四章：合同价格4.1工程总价4.2价格构成4.3价格调整机制4.4支付方式及时间第五章：工期及进度5.1合同工期5.2施工进度计划5.3工期延误及赔偿第六章：质量标准与要求6.1工程质量标准6.2质量检验及验收6.3质量争议的处理第七章：安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求及措施第八章：违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3不可抗力因素的影响第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及法院9.3争议解决时间限制第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件第十一章：合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止后的义务第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3通知与送达第十三章：附件13.1工程图纸13.2施工方案及技术要求13.3材料合格证明文件第十四章：合同的修订与补充14.1修订条件14.2补充协议格式14.3修订后的合同生效时间合同编号_______第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称：_________联系方式：_________1.2乙方（施工方）名称：_________联系方式：_________1.3合同签订日期：_________第二章：工程概述2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程性质：_________第三章：工程内容3.1干挂石材施工范围：_________3.2施工工艺及流程：_________3.3施工材料要求：_________第四章：合同价格4.1工程总价：_________4.2价格构成：_________4.2.1材料费用4.2.2人工费用4.2.3设备租赁费用4.2.4管理费用4.2.5其他费用4.3价格调整机制：_________4.4支付方式及时间：_________4.4.1支付方式4.4.2支付时间及条件第五章：工期及进度5.1合同工期：_________5.2施工进度计划：_________5.3工期延误及赔偿：_________5.3.1延误责任5.3.2赔偿标准第六章：质量标准与要求6.1工程质量标准：_________6.2质量检验及验收：_________6.2.1检验方法6.2.2验收条件及流程6.3质量争议的处理：_________第七章：安全生产与环保7.1安全生产责任：_________7.1.1甲方责任7.1.2乙方责任7.2安全生产措施：_________7.3环保要求及措施：_________第八章：违约责任8.1甲方违约责任：8.1.1未按约定提供施工条件或材料8.1.2未按约定支付合同价款8.1.3其他违约行为8.2乙方违约责任：8.2.1未按约定完成施工任务8.2.2未按约定质量标准施工8.2.3其他违约行为8.3不可抗力因素的影响：8.3.1不可抗力事件的认定8.3.2不可抗力事件的后果处理第九章：争议解决9.1争议解决方式：9.1.1协商解决9.1.2调解解决9.1.3仲裁解决9.1.4诉讼解决9.2仲裁或诉讼地点及法院：9.2.1仲裁地点及仲裁机构9.2.2诉讼地点及法院9.3争议解决时间限制：9.3.1提出争议的时间限制9.3.2争议解决的时间限制第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件：10.1.1变更的提出10.1.2变更的批准程序10.2合同解除条件：10.2.1解除的提出10.2.2解除的批准程序10.3合同终止条件：10.3.1终止的提出10.3.2终止的批准程序第十一章：合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件：11.1.1合同的签字盖章11.1.2合同的批准手续11.2合同履行期限：11.2.1履行的开始时间11.2.2履行的结束时间11.3合同终止后的义务：11.3.1合同终止后的清理义务11.3.2合同终止后的赔偿义务第十二章：其他约定12.1保密条款：12.1.1保密信息的范围12.1.2保密信息的保护措施12.2知识产权保护：12.2.1知识产权的归属12.2.2知识产权的保护措施12.3通知与送达：12.3.1通知的方式12.3.2送达的地址及时间第十三章：附件13.1工程图纸：13.1.1图纸的提供时间13.1.2图纸的变更程序13.2施工方案及技术要求：13.2.1施工方案的提供13.2.2技术要求的确认13.3材料合格证明文件：13.3.1材料的合格证明13.3.2材料的验收程序第十四章：合同的修订与补充14.1修订条件：14.1.1修订的提出14.1.2修订的批准程序14.2补充协议格式：14.2.1补充协议的格式要求14.2.2补充协议的签字盖章14.3修订后的合同生效时间：14.3.1修订后合同的生效时间合同方签字：甲方（业主）：_______________________乙方（施工方）：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。如果乙方使用的材料与甲方指定的供应商不一致，需甲方事先书面同意。1.2甲方监督权：甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督和检查，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。1.3甲方变更权：甲方在不影响工程总价的前提下，有权根据实际需要对工程的设计、施工内容进行变更。如果变更导致工程总价或工期发生变化，需重新签订补充协议。1.4甲方解除合同权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或违反法律法规，有权立即解除合同，并追究乙方的违约责任。1.5甲方赔偿权：如因甲方原因导致工程损失或工期延误，甲方应承担相应的赔偿责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，如工程质量不符合约定，乙方应承担相应的修复、返工等责任。2.2乙方工期承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。2.4乙方材料供应：乙方负责采购合同约定的材料，并确保材料质量符合工程要求。如乙方提供的材料不合格，乙方应承担更换、修复等责任。2.5乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，如发生泄露，乙方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合同履行，确保工程顺利进行。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，如因第三方中介原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。3.3第三方中介的监督权：第三方中介有权对施工现场进行监督和检查，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。3.4第三方中介的调解权：在甲方、乙方发生纠纷时，第三方中介有权进行调解，如调解不成，双方可依法解决纠纷。3.5第三方中介的退出：如第三方中介无法履行合同职责或发生严重违约行为，甲方、乙方均有权要求第三方中介退出合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案及技术要求3.材料合格证明文件4.第三方中介服务协议5.工程进度计划表6.质量检验报告7.安全生产措施方案8.环保措施方案9.合同变更补充协议10.合同解除补充协议11.争议解决协议12.保密协议13.知识产权保护协议14.通知与送达协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定提供施工条件或材料未按约定支付合同价款其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为：未按约定完成施工任务未按约定质量标准施工其他违反合同约定的行为3.不可抗力因素的认定：自然灾害社会事件其他不可预见且无法克服的因素三、法律名词及解释：1.干挂石材施工：一种建筑装饰施工技术，通过金属挂件将石材固定在墙体上，主要用于外墙装饰。2.违约责任：合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的法律后果。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，导致合同无法履行或履行困难。4.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁机构根据双方协议对争议进行审理和裁决。5.诉讼：通过法院系统解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决方案：根据合同约定，协商确定延期费用及责任方。2.材料质量问题：解决方案：立即停止使用不合格材料，更换合格材料，并追究供应商责任。3.安全事故发生：解决方案：立即启动