建设工程施工合同小型工程本(2024版)

编号：__________建设工程施工合同小型工程本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同小型工程本(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同适用范围1.4合同效力第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3工程师第四章：工程价款4.1工程总价4.2工程预付款4.3工程进度款4.4工程尾款第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量验收5.4质量保修第六章：工程进度6.1施工计划6.2进度控制6.3延期违约责任第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收第八章：施工安全8.1安全措施8.2安全事故处理8.3安全生产责任第九章：环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任第十章：合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更解除的程序第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁12.3诉讼第十三章：其他约定13.1合同的传递13.2合同的保管13.3合同的解除与终止第十四章：合同附件14.1附件清单14.2附件效力14.3附件补充规定合同编号：2024版小型建设工程施工合同第一章：合同总则1.1合同当事人1.1.1发包人：__________（发包人全称）1.1.2承包人：__________（承包人全称）1.2合同签订依据1.2.1《中华人民共和国合同法》1.2.2《中华人民共和国建筑法》1.2.3《建设工程质量管理条例》1.2.4其他相关法律、法规和政策1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于__________（工程名称）的建设工程施工项目。1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二章：工程概况2.1工程名称：__________（工程名称）2.2工程地点：__________（详细地址）2.3工程规模：__________（工程规模描述）2.4工程性质：__________（工程性质描述）第三章：合同主体3.1发包人：__________（发包人全称）3.1.1法定代表：__________（法定代表姓名）3.1.2联系人：__________（联系人姓名）3.1.3联系方式：__________（联系电话/邮箱）3.2承包人：__________（承包人全称）3.2.1法定代表：__________（法定代表姓名）3.2.2联系人：__________（联系人姓名）3.2.3联系方式：__________（联系电话/邮箱）3.3工程师：__________（工程师姓名）3.3.1联系方式：__________（联系电话/邮箱）第四章：工程价款4.1工程总价：人民币__________元（大写：____________________________元整）。4.2工程预付款4.2.1预付款比例：__________%4.2.2预付款金额：人民币__________元（大写：____________________________元整）。4.2.3预付款支付时间：自合同签订之日起__________日内。4.3工程进度款4.3.1进度款支付条件：按照工程实际进度，分阶段支付。4.3.2进度款支付比例：__________%4.3.3进度款支付时间：每完成一个阶段，双方协商确定。4.4工程尾款4.4.1尾款支付条件：工程验收合格后。4.4.2尾款金额：人民币__________元（大写：____________________________元整）。4.4.3尾款支付时间：工程验收合格之日起__________日内。第五章：工程质量5.1质量标准5.1.1工程应符合国家相关质量标准和行业标准。5.1.2具体质量要求详见附件：质量标准清单。5.2质量监督5.2.1双方共同设立质量监督小组，对工程施工过程进行监督。5.2.2工程师负责对工程施工过程中的质量问题进行及时指导整改。5.3质量验收5.3.1工程验收分为分部验收和总体验收。5.3.2分部验收由工程师组织，双方参与。5.3.3总体验收由发包人组织，双方共同参与。5.4质量保修5.4.1承包人应按合同约定对工程进行质量保修。5.4.2保修期限自工程验收合格之日起计算，详见附件：保修条款。第六章：工程进度6.1施工计划6.1.1承包人应按照合同约定的工期提交施工组织设计和施工进度计划。6.1.2工程师对施工计划进行审核，并提出修改意见。6.2进度控制6.2.1承包人应按照施工计划进行施工，确保工程进度。6.2.2工程师对施工进度进行监督，对延期情况及时通知承包人。6.3延期违约责任6.3.1承包人未按合同约定工期内完成第八章：施工安全8.1安全措施8.1.1承包人应制定施工现场安全管理制度和操作规程。8.1.2承包人应配备符合国家规定的安全防护设施和器材。8.2安全事故处理8.2.1发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，并报告发包人和相关部门。8.2.2安全事故的处理按照相关法律法规和应急预案执行。8.3安全生产责任8.3.1承包人应对施工现场的安全生产全面负责。8.3.2发包人应协助承包人做好安全生产相关工作。第九章：环境保护9.1环保要求9.1.1承包人应遵守国家环境保护法律、法规和政策。9.1.2承包人应采取有效措施，防止污染和损害环境。9.2环保措施9.2.1承包人应制定施工现场环境保护措施，并严格执行。9.2.2承包人应定期对施工现场进行环境监测，确保符合环保要求。9.3环保责任9.3.1承包人应对因工程施工造成的环境污染和损害承担责任。9.3.2发包人应协助承包人做好环境保护工作。第十章：合同变更与解除10.1变更条件10.1.1合同变更应书面协商一致。10.1.2合同变更不得违反国家法律法规和政策。10.2解除条件10.2.1合同解除应书面协商一致。10.2.2合同解除不得违反国家法律法规和政策。10.3变更解除的程序10.3.1变更或解除合同，应提交书面协议，经双方签字盖章生效。10.3.2变更或解除合同，应办理相关手续，并通知相关部门。第十一章：违约责任11.1违约行为11.1.1发包人未按合同约定支付价款的。11.1.2承包人未按合同约定完成工程或质量不符合约定的。11.1.3其他违反合同约定的行为。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。11.2.2违约金的计算和赔偿方式按照合同约定或法律法规规定执行。11.3违约赔偿11.3.1违约方应按合同约定或法院判决赔偿对方损失。11.3.2赔偿金额包括实际损失、预期利益等。第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁12.2.1如双方约定仲裁，仲裁委员会应限于中国。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.3诉讼12.3.1诉讼应在合同签订地人民法院提起。12.3.2诉讼期间，合同的履行不受影响。第十三章：其他约定13.1合同的传递13.1.1合同及其附件通过电子邮件或快递方式传递。13.1.2双方确认收到合同及其附件的日期为准。13.2合同的保管13.2.1双方各自保管好合同正本及其附件。13.3合同的解除与终止13.3.1合同解除或终止，双方应按照合同约定办理相关手续。13.3.2合同解除或终止后，双方的权利义务终止，但合同中结算、保密等条款仍然有效。第十四章：合同附件14.1附件清单14.1.1附件清单列明合同附件的名称、份数和内容。14.1.2附件清单作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.2附件效力14.2.1附件的补充规定与合同多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方变更要求甲方在合同执行过程中，如需对工程进行变更，应提前书面通知乙方。乙方应在接到变更通知后____个工作日内提出意见，并将变更后的工程方案和费用预算提交甲方审批。甲方应在收到乙方提交的材料后____个工作日内审批完毕。说明：本条款旨在明确甲方在合同执行过程中提出变更要求的程序和时间限制，以保证工程顺利进行。1.2甲方延期违约责任如甲方因特殊情况导致工程延期，应承担相应的违约责任。违约金的计算方式为：每延期一天，甲方应支付乙方工程总价款的____%作为违约金。说明：本条款旨在保护乙方的合法权益，确保工程按期完成。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方质量保障乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内进行整改，并承担由此产生的费用。说明：本条款旨在明确乙方在工程质量方面的责任和义务，确保工程质量符合合同要求。2.2乙方进度控制乙方应严格按照施工计划进行施工，确保工程进度。如乙方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。说明：本条款旨在确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程，保证工程进度。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介职责第三方中介在合同执行过程中，应负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应及时处理合同履行过程中的问题，并书面通知甲方、乙方。说明：本条款旨在明确第三方中介在合同中的职责和作用，确保合同顺利执行。3.2第三方中介费用第三方中介在合同执行过程中产生的费用，由甲方承担。费用具体金额双方协商确定。说明：本条款旨在明确第三方中介费用的承担方及费用金额，避免合同履行过程中的纠纷。3.3第三方中介违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。具体违约责任双方协商确定。说明：本条款旨在保护甲方、乙方的合法权益，确保合同顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料设备供应清单4.质量标准清单5.保修条款6.施工组织设计7.施工进度计划8.安全生产措施方案9.环境保护措施方案10.合同变更协议11.合同解除协议12.违约金计算公式13.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付价款。2.乙方未按合同约定完成工程或质量不符合约定。3.乙方未按合同约定时间节点完成工程。4.第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方应承担的民事责任，包括赔偿损失、支付违约金等。4.第三方中介：协助双方履行合同义务的中立第三方。5.工程师：负责工程质量、安全、进度等方面的监督和管理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：双方协商确定变更内容，乙方根据变更要求调整施工计划。2.工程延期：甲方应与乙方协商，共同制定延期后的工程时间表，并承担相应违约责