2024年建设工程承包合同参考模板（四篇）

第3页共3页2024年建设工程承包合同参考模板发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日签订地点：_____承包方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日签订地点：_____2024年建设工程承包合同参考模板（二）【标题】____年建设工程承包合同【合同编号】___________【出借方】（以下简称甲方）名称：法定代表人：地址：【承包方】（以下简称乙方）名称：法定代表人：地址：【背景】1.甲方是一家具有建筑工程总承包资质的公司，拥有充足的资金、技术和人力资源；2.乙方具备开展本合同项下工程的专业技术能力和经验。【鉴于】1.甲、乙双方本着平等、自愿和互利的原则，经友好协商，达成了本合同；2.甲方同意委托乙方承包相关建设工程，乙方同意接受委托并按合同约定履行相关责任。鉴于上述，双方达成如下合同：【一、合同项目】1.项目名称：2.项目位置：3.项目规模：4.工期要求：5.工程价款：(1)第一阶段款项：(2)第二阶段款项：(3)第三阶段款项：(4)最后一期款项：【二、合同义务】1.甲方的义务：(1)按照乙方的要求提供工程所需的施工图纸和设计方案；(2)按照合同规定的计划和规格要求提供相应的材料和设备；(3)对乙方进行工程施工的指导和协助；(4)按照合同约定的付款方式和时间支付相应的工程款项。2.乙方的义务：(1)按照甲方的要求进行工程施工，确保工程质量；(2)按照合同约定的工期完成工程，并确保工期的延误不超过合同约定的限度；(3)按照合同约定的财务要求提供相应的发票、结算清单等；(4)遵守国家法律法规，确保工程建设过程中的安全。【三、财务安排】1.工程价款的支付方式：(1)__________(2)__________(3)__________(4)__________2.工程款的支付条件：(1)甲方应在乙方提供相应的发票、结算清单后的10个工作日内支付款项；(2)甲方应按照工程进展的完成情况支付相应的款项。【四、违约责任】1.乙方如未按照合同约定的时间、质量要求完成工程，甲方有权要求其承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等；2.甲方如未按照合同约定的支付时间和金额支付工程款项，乙方有权要求其承担违约责任，包括但不限于支付违约金、要求支付延期履约利息等。【五、知识产权】1.在工程建设过程中，涉及到的所有知识产权（包括但不限于发明创造、技术秘密、商业秘密等）归属于原权利人所有；2.双方在履行本合同过程中产生的所有工程成果的知识产权归属于甲方所有。【六、争议解决】1.本合同的解释和效力以中华人民共和国法律为准据；2.双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应向有管辖权的国家法院提起诉讼。【七、其他】1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。【签署地点】【签署日期】【甲方】名称：法定代表人：地址：签字：【乙方】名称：法定代表人：地址：签字：2024年建设工程承包合同参考模板（三）本合同书由甲方（承包商）和乙方（业主）双方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规，就乙方委托甲方进行建设工程承包而签订。一、工程的基本情况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3项目概况：描述工程的性质、范围、规模、用途等基本情况。1.4工程期限：约定工程开始日期和完工日期。1.5工程造价：约定工程的总造价及付款方式。二、合同的双方义务2.1甲方的义务：2.1.1按照工程合同及相关法律法规及技术标准的规定，保证工程质量，按时、保质、保量完成工程，确保工程达到约定的设计要求。2.1.2配备合适的技术人员和管理人员，负责工程施工组织、计划和实施。2.1.3按照国家法律法规，办理工程建设相关手续，包括审批、验收等。2.1.4保护施工现场的安全，采取必要的措施，遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中无事故发生。2.1.5合理控制工程造价，提前对可能产生的变更和增加费用进行通知，并与乙方协商解决。2.2乙方的义务：2.2.1提供工程相关资料和证明文件，包括设计图纸、批准文件等。2.2.2按照合同约定支付工程款项，并按时支付。2.2.3在必要时提供工程施工现场的进出通道和配套设施，确保施工的顺利进行。2.2.4协助甲方办理工程审批、验收等相关手续。三、工程变更和索赔3.1工程变更：如果因设计要求、法规变化或其他合法原因，需要对工程进行变更的，应及时通知乙方，协商解决变更事宜。3.2索赔：如果因设计变更、承包商的原因等造成工期延误或增加费用的，甲方可以向乙方提出索赔，乙方应根据实际情况进行协商，并给予合理答复。四、合同价格和支付方式4.1工程总价：约定工程的总价款。4.2付款方式：约定工程款的支付方式和分期付款比例。4.3税金：根据国家相关税法规定，乙方负责支付工程款中的税金。五、工程质量和保修期5.1工程质量：甲方承诺按照相关要求，确保工程的质量符合设计要求和国家标准。5.2保修期：自工程竣工验收之日起计算，为期一年。在保修期内，对于因施工质量问题导致的损坏、故障等，甲方负责免费维修。六、违约责任6.1甲方违约责任：如甲方不按合同约定完成工程，影响工程的质量或无法按时竣工时，应承担违约责任，乙方有权要求返还已支付的工程款，并可以提出索赔要求。6.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定支付工程款项或提供必要的资料和配合时，应承担违约责任，甲方有权要求追加索赔或终止合同。七、解决争议和法律适用7.1解决争议：本合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可申请仲裁或向人民法院诉讼解决。7.2法律适用：本合同的订立、解释和执行均适用中华人民共和国现行法律。八、附则8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，期满后自动终止。8.2未尽事宜双方协商解决。甲方（承包商）签字：__________日期：__________乙方（业主）签字：__________日期：__________2024年建设工程承包合同参考模板（四）建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期：天。五、工程造价及付款方式：1、工程造价：元/吨，共计吨，共计____元。2、付款方式：完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日