下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
核电站水电安装施工合同范本合同编号:__________第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:主要包括____________________(具体内容详见附件)。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。2.2合同价格包括:____________________(具体内容详见附件)。2.3合同价格的支付方式:____________________(具体内容详见附件)。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月,自双方签订合同之日起计算。3.2承包商应按合同约定的时间节点完成工程进度,具体时间节点详见附件。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范的要求。4.2工程质量保证期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。第五条承包商责任5.1承包商应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程施工。5.2承包商应承担工程期间的一切安全责任,确保工程安全无事故。5.3承包商应承担工程期间的一切环保责任,确保工程环保达标。5.4承包商应按照合同约定的时间节点提交工程进度报告及工程验收资料。第六条业主责任6.1业主应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。6.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3业主应协助承包商办理工程所需的各项手续。6.4业主应对承包商的施工过程进行监督,并提出合理化建议。第七条违约责任7.1承包商未按照合同约定的时间节点完成工程进度,业主有权按照合同约定扣除违约金。7.2承包商工程质量不符合约定,业主有权要求承包商返工、修复,并按照合同约定扣除违约金。7.3业主未按照合同约定的时间和方式支付合同价款,承包商有权拒绝继续施工。7.4因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________一、附件列表:1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.工程验收标准6.安全生产管理协议7.环保措施及验收标准8.工程进度计划表9.付款申请表10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.承包商未按约定时间节点完成工程进度,认定为违约。2.承包商工程质量不符合约定,认定为违约。3.业主未按约定时间和方式支付合同价款,认定为违约。4.不可抗力导致合同无法履行,不认定为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指核电站水电安装施工合同的业主方。2.乙方:指核电站水电安装施工合同的承包商方。3.合同价款:指双方约定的承包商完成工程所需支付的金额。4.工程进度:指承包商按照合同约定的时间节点完成工程的情况。5.质量保证期:指工程竣工验收合格之日起一定年限内,承包商对工程质量进行保障的期限。6.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.不可抗力:指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:根据合同约定扣除违约金,并根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量问题:解决办法:要求承包商返工、修复,并按照合同约定扣除违约金。3.付款延误:解决办法:业主按照合同约定时间和方式支付合同价款,否则承包商有权拒绝继续施工。4.合同争议:解决办法:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.核电站内水电安装施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 冀教版小学四年级信息技术教案全册
- 2024年非公路矿用车项目资金筹措计划书代可行性研究报告
- 2024至2030年中国肉毒素行业深度调研及投资战略分析报告
- 2024至2030年中国合成甲酚行业发展预测及投资策略报告
- 2024-2025学年统编版(2024)道德与法治小学一年级上册教学设计
- 2024至2030年全球及中国内河航标浮标行业深度研究报告
- 2024至2030年全球与中国EMI屏蔽片市场现状及未来发展趋势
- 日用陶瓷生产设备与工艺考核试卷
- 棉麻纺织品安全标准考核试卷
- 建筑陶瓷色彩与纹理设计考核试卷
- 影像学检查护理
- 中国方竹笋行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告2024-2029版
- 医院管理中综合绩效评价的运用
- 衡水中学打造有灵魂的班级班级管理策略研讨
- 中医思维和临证
- 全国职业院校技能大赛赛题库一附有答案
- 2024年康复治疗技术大赛理论试题
- 高通量测序技术在食品安全检测中的应用
- 三废环保管理培训
- 探讨建筑工程预算管理的意义及其措施
- 《影视后期制作》课件
评论
0/150
提交评论