道路施工路灯安装施工合同

道路施工路灯安装施工合同合同编号：__________道路施工路灯安装施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备道路路灯安装的资质和能力，愿意承担该工程的施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成工程的设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保等全部工作。1.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能，满足业主方的使用要求。第二条合同价格与支付2.1双方确认，工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。具体付款进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，一次性支付。2.3施工方开具正规发票，业主按照税收政策规定支付税金。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划，确保工程按时完成。3.2施工方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量与验收4.1施工方应严格按照国家相关标准和业主提供的技术要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由业主组织，施工方配合；最终验收由双方共同组织。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担整改费用。第五条质保与售后服务5.1施工方应提供工程质保期为____年的质保服务，质保期内免费维修或更换故障部件。5.2施工方应在质保期内，对工程进行定期巡查，确保工程正常运行。5.3业主在质保期内发现工程问题，应及时通知施工方，施工方应在接到通知后____小时内予以答复，并尽快处理。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方若未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的____%。6.3业主若未按照约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付合同价款的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.验收标准5.付款凭证6.质保金支付凭证7.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间与约定完成时间不符，逾期天数超过合同约定的允许范围。2.业主未按照约定支付合同价款：认定标准为实际支付金额与约定支付金额不符，逾期天数超过合同约定的允许范围。3.工程验收不合格：认定标准为工程质量不满足合同约定的技术要求和标准。4.施工方未按照约定提供售后服务或服务质量不符合约定：认定标准为业主在质保期内提出问题，施工方未能在约定时间内答复或处理。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程并进行支付。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成工程并提供相应的服务。3.合同总价款：指双方约定的工程总价为人民币的金额。4.付款进度：指业主按照工程进度支付合同价款的百分比。5.质保金：指作为工程质保期结束后无质量问题，一次性支付的金额。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金额，通常为合同价款的一定比例。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。如有必要，可签订补充协议明确新的工期。2.工程质量问题：解决办法：施工方立即进行整改，并承担整改费用。严重质量问题可能导致合同解除，施工方需承担相应的违约责任。3.业主支付问题：解决办法：双方协商解决支付问题，确保合同价款按时支付。如有必要，可签订补充协议明确支付条款。4.质保期内问题：解决办法：施工方在接到通知后尽快处理，确保工程正常运行。如施工方未履行质保服务，业主可要求施工方支付违约金，并有权解除