大白施工合同签订的合同变更_第1页
大白施工合同签订的合同变更_第2页
大白施工合同签订的合同变更_第3页
大白施工合同签订的合同变更_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

大白施工合同签订的合同变更合同编号:__________合同各方当事人:一、合同变更内容1.1项目名称:____________1.2项目地址:____________1.3甲方指定的项目经理:____________1.4乙方指定的项目负责人:____________1.5合同签订日期:____________1.6合同工期:自____________年____月____日至____________年____月____日。1.7合同总价款:人民币(大写):____元整(小写):¥_____0000.00元。1.8合同支付方式、进度和比例等按照原合同执行。1.9合同变更后的工程内容、工程量、工程质量标准等详见附件《变更工程量清单》。二、合同变更后的权利义务2.1甲方应按照变更后的合同约定履行合同义务,确保乙方的合法权益。2.2乙方应按照变更后的合同约定履行合同义务,确保工程质量、安全、进度等符合甲方要求。2.3甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款,逾期支付的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。2.4乙方应当按照约定时间和质量标准完成工程,逾期完成或工程质量不符合约定的,应承担违约责任。三、合同变更的生效和解除3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。3.2双方应按照约定履行合同,不得擅自解除或终止合同。如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除或终止合同,并按照约定承担相应的违约责任。四、争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。5.2本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签名):____________乙方代表(签名):____________签订日期:____________一、附件列表:1.附件《变更工程量清单》2.甲方营业执照复印件3.乙方资质证书复印件4.项目经理和项目负责人身份证明复印件5.合同价款支付凭证6.工程验收报告7.工程质量保修书8.补充协议二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付合同价款:指甲方未按照合同约定的时间向乙方支付合同价款。2.乙方逾期完成工程:指乙方未按照合同约定的时间完成工程。3.工程质量不符合约定:指工程质量不符合合同约定的质量标准。4.甲方擅自解除或终止合同:指甲方在合同履行期限内,未经乙方同意擅自解除或终止合同。5.乙方擅自解除或终止合同:指乙方在合同履行期限内,未经甲方同意擅自解除或终止合同。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的委托人,负责委托乙方进行施工。2.乙方:指合同中的受托人,负责按照甲方要求进行施工。3.合同价款:指双方约定的工程总价款。4.违约金:指一方违约时,按照约定向对方支付的违约赔偿金。5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付合同价款:乙方可以与甲方协商解决,要求甲方按时支付合同价款;如协商不成,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方逾期完成工程:甲方可以与乙方协商解决,要求乙方按时完成工程;如协商不成,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定:甲方可以要求乙方按照约定质量标准重新施工或予以修复;如乙方拒绝或无法修复,甲方可以依法向法院提起诉讼。4.甲方擅自解除或终止合同:乙方可以要求甲方继续履行合同;如甲方拒绝,乙方可以依法向法院提起诉讼。5.乙方擅自解除或终止合同:甲方可以要求乙方继续履行合同;如乙方拒绝,甲方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于甲方为建设工程项目,乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。2.适用于原合同签订后,因工程实际情况发生变化,需要对原合同进行变更的情

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论