建筑施工合同模板

建筑施工合同模板合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1本合同的总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方的工程概况、工程图纸及有关技术要求等提供的资料编制的，是乙方真实、准确的报价。2.3乙方应按本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，并保证工程质量达到约定的标准。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应按本合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此产生的一切后果。第四条质量保修4.1乙方应保证工程质量，工程竣工验收合格后，乙方应承担质量保修责任。4.2质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__________年。4.3在保修期限内，工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。第五条合同的履行5.1甲方应按照约定的时间和要求向乙方支付合同价款。5.2乙方应按照约定的工程内容和质量标准完成施工。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工用地、临时设施、施工用水、用电等。5.4甲方应协助乙方办理工程所需的各项手续，包括但不限于施工许可、验收等。第六条违约责任6.1乙方未按约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担由此产生的一切后果。6.4乙方未按约定质量标准完成工程的，应承担修复费用，并支付违约金，违约金计算方式为：__________。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日起终止。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程图纸和技术要求2.工程量和报价明细表3.施工方案和施工组织设计4.工程质量标准和要求5.施工合同的补充协议6.甲方和乙方的资质证明文件7.相关法律法规和政策文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差超过合同约定的允许误差范围。2.甲方未按约定时间支付合同价款，认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差超过合同约定的允许误差范围。3.乙方未按约定质量标准完成工程，认定标准为工程质量不符合合同约定的质量要求和标准。4.甲方未提供乙方施工所需的现场条件，认定标准为甲方未按照合同约定的时间和要求提供施工所需的现场条件。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方接受委托并按照约定的条件进行施工的合同。2.工程量：指合同约定的施工项目的工作量。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.质量保修：指乙方对竣工验收合格的工程在保修期限内出现的质量问题负责修复并承担修复费用的责任。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应按照约定的质量标准进行施工，如有质量问题，乙方应及时修复并承担修复费用。如因甲方原因导致质量问题，甲方应承担相应的责任。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如发生付款争议，可通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目，包