给水安装工程施工合同格式

给水安装工程施工合同格式合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）第一条工程内容1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：给水管道安装、设备安装、系统调试等（具体工程内容详见附件）第二条工程质量2.1工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求，达到设计文件规定的水准。2.2质量保证：乙方应保证工程质量，确保给水系统安全、可靠、稳定运行。第三条工程进度3.1工程开工日期：（开工日期）3.2工程竣工日期：（竣工日期）3.3进度要求：乙方应按照甲方要求及合同约定的时间节点完成工程。第四条合同价格4.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、调试费、税费等。4.3支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总额的10%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总额的50%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总额的40%。（4）剩余的10%作为质量保证金，工程保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第五条工程变更5.1变更范围：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可协商签订变更协议。5.2变更程序：变更协议应明确变更内容、价格、工期等，并经双方盖章确认。第六条工程保修6.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，不少于（保修期限）年。6.2保修范围：包括但不限于给水管道、设备及系统调试等。6.3保修方式：乙方应在接到保修通知后的（响应时间）小时内，到达现场进行维修或更换。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的千分之五。7.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同款项的千分之五。7.3一方违反合同规定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且保修期满后失效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________签订日期：（年）年（月）月（日）日一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.工程量清单3.材料及设备技术参数4.施工方案及进度计划5.质量检验标准及方法6.保修条款及相关证明文件7.变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定为国家标准《建设工程施工合同》GB502032011中规定的逾期竣工。2.甲方未按照约定时间支付合同款项，认定为国家标准《建设工程施工合同》GB502032011中规定的逾期付款。3.工程质量不符合约定，认定为国家标准《建设工程质量管理条例》GB503002013中规定的质量问题。4.乙方未按照约定保修范围和方式进行维修或更换，认定为国家标准《建设工程质量管理条例》GB503002013中规定的保修义务未履行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责工程的建设和付款。2.乙方：指合同中的受托方，负责工程施工和保修。3.工程：指合同中约定的给水安装工程。4.质量保证金：指为确保工程质量，乙方在工程竣工验收合格后，甲方保留的合同总价一定比例的款项。5.保修期限：指乙方对工程提供保修的时间期限。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调配人力、物力资源，确保工程按时完成。2.款项支付延误：甲方应按时支付合同款项，如有延误，应支付违约金，并尽快解决付款问题。3.工程质量问题：乙方应按照国家标准和合同要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。4.保修问题：乙方应按照合同约定和国家标准提供保修服务，确保工程在使用过程中