河道挖掘工程合同

河道挖掘工程合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括但不限于：河道挖掘、清淤、疏浚、岸线整治等。1.2工程规模：__________立方米。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。1.4工程工期：自合同签订之日起至__________日止。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本项目合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括：工程款、材料费、人工费、机械使用费、税费等。2.2业主分期向承包商支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的40%。2.3承包商开具等额的正规发票，业主按照相关规定予以报销。三、施工及验收3.1承包商应按照本项目施工图纸、施工方案和技术规范要求进行施工。3.2承包商应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。3.3工程验收合格后，业主向承包商支付尾款。验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。四、违约责任4.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2承包商未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。4.3业主未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：__________一、附件列表：1.河道挖掘工程图纸2.施工方案3.技术规范4.工程量清单5.安全事故应急预案6.工程验收标准7.合同履行证明文件二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成工程：指承包商未按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。2.未按照约定支付合同价款：指业主未按照合同约定的时间向承包商支付合同价款，属于违约行为。3.工程质量不符合约定：指工程验收时，工程质量不符合国家及行业相关规范和标准，属于违约行为。4.安全事故：指在施工过程中发生的安全事故，造成人员伤亡或财产损失，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.河道挖掘工程：指对河道进行挖掘、清淤、疏浚、岸线整治等工程。2.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.工程验收：指业主或其委托的第三方对工程质量、进度、安全等方面的检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，则按约定顺延；如因承包商原因导致工期延误，承包商应支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：业主有权要求承包商进行整改，直至达到验收标准；如仍不符合要求，承包商应承担违约责任。3.安全事故发生：解决办法：立即启动安全事故应急预案，采取措施防止事故扩大，及时报告业主，依法承担相应责任。4.支付问题：解决办法：双方严格按照约定的支付方式及时足额支付合同价款，如有争议，可通过协商解决。五、所有应用场景：1.适用于河道挖掘、清淤、疏浚、岸线整治等工程。2.适用于合同双方为业主和承包商