2024版劳务分包建设工程合同

编号：__________2024版劳务分包建设工程合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版劳务分包建设工程合同合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除1.5合同的争议解决第二章：劳务分包工程概况2.1工程概述2.2工程地点2.3工程工期2.4工程质量标准第三章：劳务分包人的义务3.1劳务分包人的一般义务3.2劳务分包人的特定义务3.3劳务分包人的安全责任第四章：工程款项4.1工程价款的确定4.2工程预付款4.3工程进度款4.4工程竣工结算4.5工程质量保证金第五章：施工组织与管理5.1劳务分包人的施工组织5.2工程变更管理5.3工程进度管理5.4工程质量管理5.5安全生产管理第六章：劳务人员管理6.1劳务人员的招聘与培训6.2劳务人员的工资与福利6.3劳务人员的劳动保护6.4劳务人员的退场第七章：材料与设备7.1劳务分包人的材料与设备7.2发包人的材料与设备7.3材料与设备的质量控制第八章：工程验收8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程验收合格条件8.4工程验收不合格的处理第九章：违约责任9.1劳务分包人的违约责任9.2发包人的违约责任9.3违约责任的免除第十章：不可抗力10.1不可抗力的定义10.2不可抗力的后果10.3不可抗力的处理第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序11.3法院诉讼第十二章：合同的生效、变更和解除12.1合同的生效条件12.2合同的变更12.3合同的解除第十三章：其他约定13.1保密条款13.2广告与宣传13.3知识产权保护13.4合同的转让第十四章：附则14.1合同的组成部分14.2合同的签订地点和日期14.3合同的有效期14.4合同的修订历史合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）发包人：_________（1.1.2）劳务分包人：_________1.2合同标的（1.2.1）工程名称：_________（1.2.2）工程地点：_________（1.2.3）工程内容：_________1.3合同文件的组成（1.3.1）合同协议书（1.3.2）中标通知书（1.3.3）投标书及其附件（1.3.4）专用条款（1.3.5）通用条款（1.3.6）标准、规范及有关技术文件（1.3.7）图纸（1.3.8）已标价的工程量清单（1.3.9）其他合同文件1.4合同的生效、变更和解除（1.4.1）合同的生效条件：_________（1.4.2）合同的变更程序：_________（1.4.3）合同的解除条件及后果：_________1.5合同的争议解决（1.5.1）争议解决方式：_________（1.5.2）仲裁委员会：_________（1.5.3）诉讼法院：_________第二章：劳务分包工程概况2.1工程概述（2.1.1）工程性质：_________（2.1.2）工程规模：_________（2.1.3）工程投资额：_________2.2工程地点（2.2.1）具体位置：_________（2.2.2）交通情况：_________2.3工程工期（2.3.1）合同工期：_________（2.3.2）工期延期条款：_________2.4工程质量标准（2.4.1）质量要求：_________（2.4.2）质量验收标准：_________第三章：劳务分包人的义务3.1劳务分包人的一般义务（3.1.1）遵守法律法规：_________（3.1.2）按期完成工程：_________（3.1.3）保证工程质量：_________（3.1.4）负责现场管理：_________3.2劳务分包人的特定义务（3.2.1）施工组织设计：_________（3.2.2）施工计划：_________（3.2.3）施工人员管理：_________（3.2.4）施工材料和设备：_________3.3劳务分包人的安全责任（3.3.1）安全生产管理制度：_________（3.3.2）安全事故处理：_________第四章：工程款项4.1工程价款的确定（4.1.1）单价计算：_________（4.1.2）总价计算：_________（4.1.3）计价依据：_________4.2工程预付款（4.2.1）预付款比例：_________（4.2.2）预付款支付时间：_________（4.2.3）预付款的扣回：_________4.3工程进度款（4.3.1）进度款支付条件：_________（4.3.2）进度款支付比例：_________（4.3.3）进度款支付时间：_________4.4工程竣工结算（4.4.1）竣工结算条件：_________（4.4.2）竣工结算程序：_________（4.4.3）竣工结算款支付时间：_________4.5工程质量保证金（4.5.1）质量保证金比例：_________（4.5.2）质量保证金的扣除和退还：_________第五章：施工组织与管理5.1劳务分包人的施工组织（5.1.1）施工组织设计审批：_________（5.1.2）施工人员配置：_________（5.1.3）施工进度计划：_________5.2工程变更管理（5.2.1）变更程序：_________（5.2.2）变更价款确定：_________5.3工程进度管理（5.3.1）进度报告：_________（5.第八章：工程验收8.1工程验收标准（8.1.1）国家标准：_________（8.1.2）行业标准：_________（8.1.3）发包人要求：_________8.2工程验收程序（8.2.1）分部验收：_________（8.2.2）总体验收：_________（8.2.3）验收报告：_________8.3工程验收合格条件（8.3.1）质量合格：_________（8.3.2）安全合格：_________（8.3.3）功能齐全：_________8.4工程验收不合格的处理（8.4.1）整改要求：_________（8.4.2）二次验收：_________（8.4.3）验收不合格的后果：_________第九章：违约责任9.1劳务分包人的违约责任（9.1.1）工期延误：_________（9.1.2）工程质量问题：_________（9.1.3）安全事故：_________（9.1.4）其他违约行为：_________9.2发包人的违约责任（9.2.1）工程款支付不及时：_________（9.2.2）提供条件不符合约定：_________（9.2.3）其他违约行为：_________9.3违约责任的免除（9.3.1）不可抗力：_________（9.3.2）发包人指令变更：_________（9.3.3）其他免除情形：_________第十章：不可抗力10.1不可抗力的定义（10.1.1）不可抗力的范围：_________（10.1.2）不可抗力的证明：_________10.2不可抗力的后果（10.2.1）工期顺延：_________（10.2.2）费用承担：_________10.3不可抗力的处理（10.3.1）不可抗力事件的报告：_________（10.3.2）不可抗力事件的后果协商：_________第十一章：争议解决11.1争议的解决方式（11.1.1）协商解决：_________（11.1.2）调解解决：_________（11.1.3）仲裁解决：_________（11.1.4）诉讼解决：_________11.2仲裁程序（11.2.1）仲裁委员会：_________（11.2.2）仲裁费用：_________11.3诉讼法院（11.3.1）诉讼法院：_________（11.3.2）诉讼费用：_________第十二章：合同的生效、变更和解除12.1合同的生效条件（12.1.1）合同签字盖章：_________（12.1.2）政府批准：_________（12.1.3）其他生效条件：_________12.2合同的变更（12.2.1）变更条件：_________（12.2.2）变更程序：_________12.3合同的解除（12.3.1）解除条件：_________（12.3.2）解除程序：_________第十三章：其他约定13.1保密条款（13.1.1）保密内容：_________（13.1.2）保密期限：_________（13.1.3）违约责任：_________13.2广告与宣传（13.2.1）宣传材料：_________（13.2.2）宣传费用：_________13.3知识产权保护（13.3.1）知识产权归属：_________（13.3.2）使用许可：_________13.4合同的转让（13.4.1）转让条件：_________（13.4.2）转让程序：_________第十四章：附则14.1合同的组成部分（14.1.1）合同文件：_________（14.1.2）附件：_________14.2合同的签订多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指令变更当甲方认为必要时，有权对工程进行变更。甲方应提前书面通知乙方，并说明变更的内容、理由及可能对工程进度、质量等方面的影响。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。1.2甲方监督权甲方有权对工程的施工过程进行监督，包括但不限于施工方案的实施、工程质量的控制、工程进度的协调等。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和相关信息，并确保工程质量符合甲方的要求。1.3甲方终止权在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行时，甲方有权书面通知乙方终止合同。合同终止后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求处理善后事宜。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方提前完成工程乙方承诺在约定的合同工期内提前完成工程。若乙方提前完成工程，甲方应按照约定的奖励条款给予乙方奖励。2.2乙方质量承诺乙方保证工程的质量和安全符合国家法律法规、行业标准和甲方的要求。若工程发生质量问题，乙方应承担修复费用，并按照甲方的要求承担相应的违约责任。2.3乙方工程变更乙方在施工过程中，如认为有必要进行工程变更，应提前书面通知甲方，并说明变更的内容、理由及可能对工程进度、质量等方面的影响。经甲方同意后，乙方方可进行变更。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。中介应及时处理双方之间的争议和问题，并促使合同的顺利履行。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并应在合同中明确。报酬支付方式分为固定费用和按工程进度支付两种方式，具体支付方式由双方协商确定。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密予以保密，未经双方同意，不得向任何第三方披露。如中介违反保密义务，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.工程质量标准6.安全管理制度7.乙方人员名单及资质证明8.材料和设备采购合同9.工程进度计划10.工程付款凭证11.工程验收报告12.变更协议13.补充协议14.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定的标准，视为违约。3.乙方未按照约定的施工方案进行施工，视为违约。4.乙方未按照约定的安全标准进行施工，造成安全事故的，视为违约。5.甲方未按照约定的时间支付工程进度款，视为违约。6.甲方未按照约定的时间提供施工场地和条件，导致乙方无法正常施工的，视为违约。7.第三方中介未按照约定的职责履行协调工作，造成合同纠纷的，视为违约。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指施工企业将其所承包的工程中的部分非主体、非关键性工作分包给其他施工单位或个人完成的行为。2.建设工程合同：指发包人委托承包人完成一定建设任务，并由承包人支付相应价款的合同。3.违约行为：指合同当事人违反合同约定的义务和条件的行为。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工期顺延：因不可抗力等特殊情况导致合同履行期限延长。6.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能要求，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方原因：乙方应按照约定的违约责任承担逾期费用或赔偿损失。甲方原因：甲方应承担因延误导致的额外费用，并合理顺延工期。2.工程质量问题：乙方原因：乙方负责修复质量问题，并承担修复费用。设计原因：设计单位负责修改设计，乙方负责按照修改后的设计施工。3.安全事故处理：立即报告甲方和相关部门，并采取紧急措施防止事故