电梯土建施工合同

电梯土建施工合同合同编号：__________电梯土建施工合同一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于电梯井道土建施工、电梯安装、电梯调试、电梯验收等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.3合同金额的支付方式及进度按照本合同第五章约定执行。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求，保证工程按时完成。3.2工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。3.3工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。3.4乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方书面同意。四、施工质量4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。4.2工程质量应达到：__________（质量标准）。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。五、合同的履行5.1甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。5.2乙方应按照本合同约定的施工内容、施工期限完成施工。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、施工许可等。5.4乙方应遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。六、合同的变更和解除6.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。6.3甲方逾期支付款项，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。七、违约责任7.1甲方逾期支付款项的，应按照逾期付款金额的__________%支付违约金。7.2乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期完成工程价值的__________%支付违约金。7.3双方的其他违约行为，按照本合同约定或者国家法律法规的规定承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格和合格证明4.工程质量标准和验收规范5.安全生产管理制度和措施6.付款凭证和工程进度报告7.变更和解除合同的协议8.违约金计算公式和相关法律文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付款项，认定违约金按照逾期付款金额的百分比计算。2.乙方未按照约定时间完成施工，认定违约金按照逾期完成工程价值的百分比计算。3.甲方未提供乙方施工所需的现场条件，导致乙方无法按时完成施工，视为甲方违约。4.乙方违反施工现场的安全生产规章制度，导致安全事故，视为乙方违约。5.双方的其他违约行为，按照本合同约定或者国家法律法规的规定认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同法：指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。3.建筑法：指调整建筑活动过程中各方权益的法律规范总称。4.质量标准：指国家或行业规定的工程质量要求的强制性标准。5.违约金：指违约方按照约定或者法律规定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付款项：乙方可以与甲方协商，要求按时支付款项；协商不成时，可以依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按照约定时间完成施工：乙方应与甲方协商，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度；协商不成时，可以依法向人民法院提起诉讼。3.现场条件不符合要求：乙方应与甲方沟通，要求甲方提供符合施工要求的现场条件；甲方不配合的，乙方可以暂时停止施工，并依法向人民法院提起诉讼。4.安全事故发生：乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及